疫情期間哪些停工費用有權要求發包人分擔
我國現行法律並沒有對不可抗力所造成的損失如何分擔作出規定。因此,一般應按照合同約定來處理,如果合同沒有約定,應該按照公平原則來處理。
《建設工程施工合同》示範文本(GF-2017-0201)第17.3.2條規定:不可抗力導致的人員傷亡、財產損失、費用增加和(或)工期延誤等後果,由合同當事人按以下原則承擔:
(1)永久工程、已運至施工現場的材料和工程設備的損壞,以及因工程損壞造成的第三人人員傷亡和財產損失由發包人承擔;
(2)承包人施工設備的損壞由承包人承擔;
(3)發包人和承包人承擔各自人員傷亡和財產的損失;
(4)因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務,已經引起或將引起工期延誤的,應當順延工期,由此導致承包人停工的費用損失由發包人和承包人合理分擔,停工期間必須支付的工人工資由發包人承擔;
(5)因不可抗力引起或將引起工期延誤,發包人要求趕工的,由此增加的趕工費用由發包人承擔;
(6)承包人在停工期間按照發包人要求照管、清理和修復工程的費用由發包人承擔。不可抗力發生後,合同當事人均應採取措施儘量避免和減少損失的擴大,任何一方當事人沒有采取有效措施導致損失擴大的,應對擴大的損失承擔責任。因合同一方遲延履行合同義務,在遲延履行期間遭遇不可抗力的,不免除其違約責任。
-
工程款拖欠沒有合同怎麼辦
當事人可通過提起民事訴訟的方式維權,請求法院判令對方承擔相應的給付責任。當事人起訴,首先應提交起訴書,並按對方當事人人數提交相應份數的副本。當事人是公民的,應寫明雙方當事人的姓名、性別、年齡、籍貫、住址;當事人是單位的,應寫明單位名稱、地址、法定代表...
-
拖欠工程款可以讓對方停工嗎
可以。發包人拖欠工程款,是導致建築工程停工的最常見的一個原因。當承包人採取合理方式催告後,在合理期限內發包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然會給承包人造成窩工、停工等不應有的損失。這種情況下,承包人在追討工程欠款時,是可以同時要求發包人賠償相應...
-
工程欠款寫了欠條的訴訟時效
一般來説,工程欠款寫了欠條的訴訟時效為三年。依據法律規定,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。自權利受到損害之日起超過二十年的,人民法院不予保護;有特殊情況的,人民法院可以根據權利人的申請決定延長。《民法典》第一百八十八條向人民法院請求保...
-
工程欠款訴訟證據都有哪些
工程欠款訴訟證據有以下這些:1、證明雙方當事人身份的證據材料。2、證明建設工程合同關係成立的證據材料。如合同,會議紀要,來往郵件、信函,現場工程簽證單等等一切相關的證據材料。3、證明建設工程合同履行情況的證據材料。4、提交其它訴訟相關的證據資料。《中華...