建築工程工期索賠的依據是什麼,索賠需要滿足什麼條件
一個完整的項目之中包含了諸多子項目,需要各方當事人協調合作,共同努力,以求在限定工期內高質量的完成工程。但在現實生活中,由於不能再限定工期內完成工程項目的現象層出不窮,此時發包方可以根據具體情況判斷建築工程工期索賠的依據是否滿足,在向人民法院提起訴訟。
工期索賠,一般是指承包商依據合同對由於非自身的原因而導致的工期延誤向業主提出的工期順延要求。
一、工期索賠的具體依據
承包商向業主提出工期索賠的具體依據主要有:
(1)合同約定或雙方認可的施工總進度規劃;
(2)合同雙方認可的詳細進度計劃;
(3)合同雙方認可的對工期的修改文件;
(4)施工日誌、氣象資料;
(5)業主或工程師的變更指令;
(6)影響工期的干擾事件;
(7)受干擾後的實際工程進度等;
二、《建設工程施工合同(示範文本)》(GF-2020-0201)確定的可以順延工期的條件
《建設工程施工合同(示範文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1項規定,在合同履行過程中,因下列情況導致工期延誤和(或)費用增加的,由發包人承擔由此延誤的工期和(或)增加的費用,且發包人應支付承包人合理的利潤:
(1)發包人未能按合同約定提供圖紙或所提供圖紙不符合合同約定的;
(2)發包人未能按合同約定提供施工現場、施工條件、基礎資料、許可、批准等開工條件的;
(3)發包人提供的測量基準點、基準線和水準點及其書面資料存在錯誤或疏漏的;
(4)發包人未能在計劃開工日期之日起7天內同意下達開工通知的;
(5)發包人未能按合同約定日期支付工程預付款、進度款或竣工結算款的;
(6)監理人未按合同約定發出指示、批准等文件的;
(7)專用合同條款中約定的其他情形。
因發包人原因未按計劃開工日期開工的,發包人應按實際開工日期順延竣工日期,確保實際給期不低於合同約定的工期總日曆天數。因發包人原因導致工期延誤需要修訂施工進度計劃的,按照第7.2.2項[施工進度計劃的修訂]執行。
由以上信息我們可以總結出,並不是所有在限定工期內無法完成的工程都是能以建築工程工期索賠的。當事人需要根據實際情況,判斷自己遇到的請款是否滿足提出申請的條件和依據,若滿足的,需要按照法定流程向人民法院提出訴求。
-
我國轉租合同中建築面積不符算違約嗎?
一、我國轉租合同中建築面積不符算違約嗎?我國轉租合同中建築面積不符算違約。《民法典》第五百七十七條【違約責任】當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。第五百八十五條【違約金】...
-
工程合同爭議處理的五種方式
律師解析:1、協商。雙方依靠自身力量,相互妥協和讓步,處理糾紛。該方法快捷簡便、心平氣和,但應以書面方式記載協商內容。2、和解。和解是指當事人因合同發生糾紛時可以再行協商,在尊重雙方利益的基礎上,就爭議的事項達成一致,從而處理糾紛的方式。3、調解。凋解是指...
-
綠化工程承包合同的參考範文
綠化是為美化環境,近年來,很多城市都在實施綠化工程,為市民營造一個美好的生活環境。承包綠化工程需要簽訂綠化工程承包合同,合同中對於工程的質量和標準都做了明確的要求,但是承包工程的合同究竟該怎麼寫,很多人都拿不準,也可能根本沒接觸過。針對此類情況,小編將在本...
-
湖南省關於規範人防工程防護設備管理的通知
在人防工程中,防護設備的作用非常大,其管理水平的高低直接影響人防工程的防護效果。各個省市都有這方面的相關管理辦法,湖南省也發出過關於規範人防工程防護設備管理的通知,下面我們跟隨本站小編來了解下“通知”的具體內容。湖南省人民防空辦公室關於規範人防工程...