法律百科吧

位置:首頁 > 其它合同 > 加工合同

承攬合同書(含運輸)

承攬合同書(含運輸)

承攬合同書(含運輸)

訂立合同雙方:

承攬方:____,以下簡稱甲方;

定作主:____,以下簡稱乙方。

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費等。

第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。

(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封籤,並妥當保存,作為檢驗的根據)

第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。

第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。

第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸等。

第六條 加工費結算辦法與時間__________________。

第七條 乙方應於____年__月__日前向甲方交付定金____元;乙方應於____年__月__日前向甲方交付預付款____元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。

第八條 甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的____‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值___%的違約金。

6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第九條 乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值___%的違約金。

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

第十條 不可抗力

在合同規定的履行期內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。

第十一條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時,可以向人民法院起訴。

本合同於____年__月__日生效,合同履行完畢即失效。

本合同一式___份,甲乙雙方各執一份,公證處、物價局、建設銀行各存一份。

承攬方:_____     定作方:______

地址:______     地址:_______

法定代表人:___    法定代表人:____

簽約日期:____年__月__日