施工合同簽訂後承包方違約不做了怎麼處理?
一、施工合同簽訂後承包方違約不做了怎麼處理
施工合同簽訂後承包方違約不做了,一般來説有以下幾種解決方式:
一是雙方協商調解解決,找到當事人以協商的方式達成和解協議,這是最佳解決辦法;
二是非官方第三方協調解決,邀請當事人雙方都認可和有一定影響對方的人從中調解;
三是合同仲裁;請求合同管理部門仲裁糾紛解決,如是勞動仲裁則找到勞動局,如是商業糾紛仲裁則找到市場管理監督部門等。
四是直接向人民法院申請訴訟。
二、工程合同的違約責任是什麼
(一)、工期延誤違約責任
如工程未能在合同約定的期限內竣工,發包方會要求承包方承擔工期違約責任,承包方會要求發包方賠償其停工、窩工損失。
審判實踐中遇到的主要問題是:承包方因發包方在施工過程中未按合同約定支付工程進度款或提供原材料、設備、場地、技術資料而主張工期順延權,即其針對發包方的先履行抗辯權能否得到支持。依照《民法典》有關的規定,承包人可以順延工期,即享有工期順延權。
對於發包方未按合同約定提供原材料、設備、場地、技術資料,承包方未按合同約定辦理工期順延簽證,承包方在訴訟中主張工期順延權的,因發包方未按合同約定提供施工所用原材料、設備、場地、技術資料,承包方就無法進行施工,必然導致工期延誤,此情況下應支持承包方的工期順延權請求。
(二)、工程質量違約的違約責任
1、發包人與承包人對工程質量是否合格或者對導致工程質量出現問題的原因及雙方責任大小有爭議的,如果不能依據雙方提供的證據材料予以認定,則應委託有相應鑑定資質的鑑定機構進行鑑定。
2、因承包人的原因致使工程質量不符合約定的,依據《民法典》相關的規定,發包人有權要求承包人在合理期限內無償修理或者返工、改建。承包人拒絕修理、返工、改建的,依據《司法解釋》第11條的規定,發包人可以根據工程質量問題的嚴重程度,相應減少支付工程價款。
3、因發包人提供的原材料質量不合格,或提供的設備、技術資料等不符合合同約定,從而導致工程質量不合格或質量缺陷的,則依據《司法解釋》第12條規定的精神,該工程質量責任應由發包人承擔,發包人不得以此為由拒付或少付工程款。同時,發包人因其過錯造成承包人停工、窩工等損失的,仍應承擔相應的賠償責任。承包人對導致質量問題有過錯的,也要承擔相應的過錯責任。
4、發包人擅自使用未竣工驗收的工程,承包人仍應依照合同約定承擔工程保修義務和責任。對於合同無效,但竣工驗收合格的工程,承包人也要依照合同約定和法律規定承擔工程質量保修義務和責任。
在建築工程施工領域,承包方經常由於資金不足等原因造成停工,給發包人造成損失。這種情況雙方可以先進行協商解決,協商不成的找第三方調解,仍不能達成一致的,可以向人民法院申請訴訟。
-
光纖工程承包合同範本包括的內容有哪些?
現在隨着經濟的發展,工程的承包也越來越多,可是隨之帶來的危險程度也逐漸加大,所以當我們承包工程的時候一定要仔細認真,不能疏忽任何一個細節,以免造成危險的後果,當我們承包光纖工程的時候需要注意哪些事項呢,下面小編給大家講一講關於光纖工程承包合同範本的有關...
-
工程施工保修期一般為多久
根據《建設工程質量管理條例》第四十條:在正常使用條件下,建設工程的最低保修期限為:(一)基礎設施工程、房屋建築的地基基礎工程和主體結構工程,為設計文件規定的該工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的衞生間、房間和外牆面的防滲漏,為5年;(三)供熱...
-
個人施工協議書範本是什麼樣子的?
一、個人施工協議書範本是什麼樣子的?個人施工協議書甲方:(簽字):乙方:(簽字):甲乙雙方經過友好協商,就乙方承包甲方某某市某某區某某村道工程(總長度1.4公里)施工事宜達成一致,簽訂本合同。一、乙方承包該工程的全部施工工作,即實行“包工不包料”,甲方自備材料,乙方只...
-
山東省人防工程商鋪交易規定有哪些?
越來越多的人願意購買人防工程的商鋪,隨着人防工程商業街的火熱開幕,不僅牽動了商鋪的資金髮展,還帶動了周邊地區的經濟繁榮。那麼,山東省人防工程商鋪交易規定有哪些?下文是關於山東省人防工程商鋪交易規定的詳細介紹,請您繼續閲讀了解。一、買方的交易規定1、確認...