建設工程的開工、竣工時間是怎樣確定的
建設工程合同一般會對建設工程的開工時間、竣工時間予以確定,但這並不代表工程開竣工日期就一定是固定不變的,那麼開竣工時間如存在變化,此時該如何確定時間呢?
建設工程施工合同實際開工日期的確定。
一般以開工通知載明的開工時間為準。
因發包人原因導致開工通知發出時開工條件尚不具備的,以開工條件具備的時間確定為開工日期。
因承包方原因導致實際開工時間推遲的,以開工通知載明的時間為開工時間。
承包人在開工通知發出前已經實際進場施工的,以實際開工時間為開工時間;既無開工通知也無其他相關證明能證明實際開工日期的,以施工合同約定的開工時間為開工日期。
建設工程的竣工時間如何確定。
應當以《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》的規定為依據,即:當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,按照以下情形分別處理:一是建設工程經竣工驗收合同的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;二是承包人已經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;三是建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移佔有建設工程之日為竣工日期。
建設工程工期順延如何認定。
因發包人拖延工程預付款、進度款、遲延提交施工圖紙、場地及原材料、變更設計等行為導致工程延誤的,建設施工合同明確約定順延工期應當經發包人簽證確認的,經審查承包人雖未取得工期順延的簽證確認,但其有證據證實在合同約定的辦理期限內向發包人主張過工期順延,或者發包人的上述行為嚴重影響施工進度的,司法實踐中一般會認可承包人要求工期順延的主張。
-
建設工程施工幾包合同
現如今,建築業一片欣欣向榮,包括現在與前景都是美好的,於是,越來越多的人投身建築。我們知道,建築工程都有施工合同,按理來説,一切按照施工合同進行就可以,但是,有時還是會出現糾紛。而其實,建築工程施工合同糾紛其實就和其他民事糾紛一樣,總體來説,就四種形式和解、調解、...
-
食品在保質期內變質怎麼賠償?
可以要求經營者給予三倍的賠償,根據相關規定,不管食物是否在保質期內,只要食物發生了變質,不再符合食品安全標準,消費者就有權利提出舉報並且要求賠償,經營者也需要及時根據消費者的舉報情況履行自己的精英職責,進行相應的賠付,如果是因為生產不規範導致的,經營者也可以...
-
在建工程抵押是否需要土地抵押
抵押擔保是指債務人或者第三人不轉移對某一特定物的佔有,而將該財產作為債權的擔保,債務人不履行債務時,債權人有權依照擔保法的規定以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。債務人以自己的房屋、汽車等財產作為自己債權擔保的行為就叫做抵押擔保,作為...
-
裝修工程合同未約定違約金逾期如何處理
一、裝修工程合同未約定違約金逾期如何處理?裝修工程合同未約定違約金逾期可以向法院提起訴訟,要求對方支付不超過實際損失30%的違約金。根據我國《民法典》規定,當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損...