應該怎麼確定建設工程的開工、竣工時間
建設工程合同一般會對建設工程的開工時間、竣工時間予以確定,但這並不代表工程開竣工日期就一定是固定不變的,那麼開竣工時間如存在變化,此時該如何確定時間呢?
建設工程施工合同實際開工日期的確定。
一般以開工通知載明的開工時間為準。
因發包人原因導致開工通知發出時開工條件尚不具備的,以開工條件具備的時間確定為開工日期。
因承包方原因導致實際開工時間推遲的,以開工通知載明的時間為開工時間。
承包人在開工通知發出前已經實際進場施工的,以實際開工時間為開工時間;既無開工通知也無其他相關證明能證明實際開工日期的,以施工合同約定的開工時間為開工日期。
建設工程的竣工時間如何確定。
應當以《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》的規定為依據,即:當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,按照以下情形分別處理:一是建設工程經竣工驗收合同的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;二是承包人已經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;三是建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移佔有建設工程之日為竣工日期。
建設工程工期順延如何認定。
因發包人拖延工程預付款、進度款、遲延提交施工圖紙、場地及原材料、變更設計等行為導致工程延誤的,建設施工合同明確約定順延工期應當經發包人簽證確認的,經審查承包人雖未取得工期順延的簽證確認,但其有證據證實在合同約定的辦理期限內向發包人主張過工期順延,或者發包人的上述行為嚴重影響施工進度的,司法實踐中一般會認可承包人要求工期順延的主張。
-
建築勞務糾紛怎麼辦?
律師解析:建設工程結算合同糾紛向施工行為地的法院提起訴訟。建設工程施工合同發生糾紛可以通過和解、協商、仲裁、訴訟處理。當事人可以按照平等互利的原則私下進行協商、和解,和解不成的可以根據建設工程施工合同的規定交由指定機構進行仲裁或者向人民法院提起...
-
施工合同必須到工商局備案嗎?
一、施工合同必須到工商局備案嗎?施工合同簽訂之後已經不用進行備案登記了。住房城鄉建設部關於修改《房屋建築和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》的決定中,已經對於施工合同和監理合同備案登記制度刪除和取消。為貫徹落實國務院深化“放管服”改革,優化營...
-
民營企業施工合同要如何備案?
律師解析:建設工程合同的備案是有期限的,要在7日內到指定的部門備案。備案的流程包括以下幾項:1、網上申報。上首先承包人登陸政府入門網站,然後在建設工程合同備案管理信息系統進行合同備案網上申報,根據合同的具體性質、內容在對應的合同備案表中填寫相關信息,打印...
-
施工合同沒有備案的後果是什麼意思?
一、施工合同沒有備案的後果是什麼意思?建築施工合同不備案的後果是可以導致後期出現矛盾糾紛時無法處理,備案不是效力性強制規定,不備案的合同仍可以是有效的合同。備案與否在工程款結算方面有很大影響。對於經過招投標程序的建設工程施工合同,其在自投標人中標時...