安徽建築工程施工合同要包括什麼條款,有範本嗎
建築工程施工合同
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
承包範圍:
承包方式:
二、工程承包範圍
承包範圍:
三、合同工期
開工日期:(以開工報告為準)
竣工日期:
合同工期總日曆天數 天。
四、質量標準
工程質量標準:國家施工驗收規範合格標準
五、合同價款
金額(人民幣大寫):
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規範及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
10.工程投標答疑
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。承包人承諾在收到發包人支付的工程款後,及時支付工人工資,不得拖欠。
十、合同生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定 蓋章後生效。
發 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開 户 銀 行: 開 户 銀 行:
帳 號: 帳 號:
郵 政 編 碼: 郵 政 編 碼:
熟悉合同各部分的組成是十分重要的,以安徽建築工程施工合同為例來説,要包括的內容不僅包括工程概況(工程名稱、工程地點、承包範圍)、工程工期、工程標準、質量價款、以及組合合同的其他文件,其中最重要的還是合同雙方的權力義務,以及一方不履行合同或者不完全履行合同時的違約責任。但是合同本身複雜,如果您還有什麼問題存在疑問,更多相關問題您可以諮詢本站温州律師。
-
欠門窗款超過兩年還能起訴嗎
可以。工程款糾紛三年內可以起訴。訴訟時效是指民事權利受到侵害的權利人在法定的時效期間內不行使權利,當時效期間屆滿時,債務人獲得訴訟時效抗辯權。《民法典》第一百八十八條 向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。法律另有規定的,依照其規定。...
-
如何和甲方要工程款
1、可以通過向法院起訴要求還款,法院會依法做出判決2、勝訴之後,如果對方拒絕履行的,勝訴方可以向人民法院申請執行,也可以由審判員移送執行員執行。3、法院在受理強制執行後,會依法查詢債務人名下的房產、車輛、證券和存款;4、被執行人不履行法律文書確定的義務的,人...
-
給政府單位做事不結錢怎麼辦
1、可以通過向法院起訴要求還款,法院會依法做出判決。2、勝訴之後,如果對方拒絕履行的,勝訴方可以向人民法院申請執行,也可以由審判員移送執行員執行。3、法院在受理強制執行後,會依法查詢債務人名下的房產、車輛、證券和存款;4、被執行人不履行法律文書確定的義務的...
-
建築工程勞務發票税率
《營業税改徵增值税試點實施辦法》規定,提供交通運輸、郵政、基礎電信、建築、不動產租賃服務,銷售不動產,轉讓土地使用權,税率為11%。按照《關於調整增值税税率的通知》規定,從2018年5月1日起,將交通運輸、建築、基礎電信服務等行業增值税税率從11%降至10%。《營業...