建築工程施工承包熱門合同範本
甲方:(總承包方) 乙方:(施工班組) 為明確各方責任、按質、按量、按時地完成此項工程,依照《中華人民共和國民法典》及有關工程承包合同條例等之規定,經雙方結合本工程具體情況訂立如下合同條款: 第一條 工程概況 1、工程名稱: 2、地點工程: 3、合計 元 4、工 期 第二條 承包方式 1、此工程按單項承包給乙方包工不包料,按圖紙施工,增減按實計算,乙方應嚴格按照施工程序組織人員完成該項目。 2、乙方所有的施工小型工具均須自理。做好文明施工、工完料(地)清、起釘子、石匠鑽砼、材料歸堆等。當日發生的施工事項必須當日處理清場,不得以任何藉口、理由拖延,否則將予以罰款。 3、在施工中每道工序乙方應做到無條件的配合協助施工長抄平、放線。 第三條 付款方式 1、每層混凝土工程完工後,按其工程量付工程款。屋面封頂付%。 2、餘款待竣工驗收審計合格後,一個月內(無質量問題)決算工程款、結算付清。 第四條 工程驗收 1、乙方必須按圖施工,不得任意更改圖紙,如有變更時應由甲方提交變更通知單為依據,如驗收質量不符合要求,出現的返工工料費用等均由乙方承擔。 2、工程驗收以國家頒發的、有關工程驗收規範標準及施工圖紙內容、和相關規定要求進行驗收。 3、工程完工驗收前由乙方負責清理打掃室內外(垃圾)衞生,確保驗收條件和環境符合要求。 第五條 安全施工 1、乙方在施工中必須做到文明施工,安全操作,做好安全防範工作,施工中如出現安全事故,均由乙方承擔。 2、施工中應按規範要求及遵守安全施工操作規程,上班期間中午不準飲酒,如一但發現罰款人民幣( 元),在乙方承包的工程款中予以扣除。 第六條 雙方違約責任 1、木工每層模板3-4天要全部完工,如哪層超4天,按每天計算罰款500元每天,施工中不允許停工,如停工每天罰款1000元。 2、自工程開工時起,乙方應合理安排好施工計劃表,確保一次性驗收合格,如在竣工初驗時達不到合格質量要求,經整改返修的一切費用均由乙方承擔。柱頭、樑板如違反施工規範,表面不好,項目部給乙方按總造價的10%罰款,舊料利用,亂鋸木料每根罰款30元。 3、乙方施工質量不符合驗收標準,應負責無償返工、直到返修合格。工程不能按期交付使用,按其承包項目費用的款價每天10%給予罰款。 4、上班進入工地時應戴好安全帽,如發現一人未戴安全帽,罰款(元),未扣安全帶罰款(。收工時施工操作小型機、具、電纜線等應專人及時收回,如有丟失,按價賠償,並在工程款中扣賠。 5、乙方在施工中必須服從施工長的合理安排,按甲方總體施工計劃,如不服從或擅自改變施工計劃程序,施工長有權責令其停工乃至請退及罰款,以造成後果應承擔相關經濟責任。 6、施工中如為搶工期,甲方要求加班加點乃至陰雨天加。乙方必須服從統一調配,協作配合施工。不得以陰雨為由停工,如不服從統一調配,若造成相關後果,甲方有權扣除乙方工程款按總造價作為罰款。如延誤工期,每延誤工期一天罰款 元。 7、乙方人員在工地及施工場地應尊紀守法,團結互愛,不吵嘴、打架,圍護工地衞生環境,注意自身生活衞生。 8、乙方在施工中途沒有任何理由自動退出或停工不幹,一旦出現由此現象,甲方一律拒付工程款,其由此造成的後果由乙方自負。 9、以上協議雙方共同遵守,如有一方違約按相關法律追究經濟責任。 10、本協議經雙方商定,在施工中如發現其他事項,雙方可另行協商解決。 1 1、本協議一式兩份,雙方各執一份,自簽章既日起生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日
-
工程施工合同分類
合同糾紛訴訟是指人民法院根據合同當事人的請求,在所有訴訟參與人的參加下,審理和解決合同爭議的活動,以及由此而產生的一系列法律關係的總和。合同糾紛的內容涉及到合同本身內容的各個方面,糾紛內容多種多樣,幾乎每一個與合同有關的方面部會引起糾紛。而合同糾紛從...
-
水利工程施工合同(範本)/合同書(協議書)(樣本)最新
水利工程施工合同(範本)/合同書(協議書)(樣本)最新合同編號:_______________發包方(甲方):承包方(乙方):根據《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包合同條例》有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商一致簽訂本合同,以資共同遵守。第一條工程概況一、工程名稱:工程地點...
-
施工單位與業主簽訂工程施工合同
合同的訂立又稱締約,是合同雙方動態行為和靜態協議的統一,它既包括締約各方在達成協議之前接觸和洽談的整個動態的過程,也包括雙方達成合意、確定合同的主要條款或者合同的條款之後所形成的協議。合同一般都是雙方的法律行為,只有雙方當事人協商一致才能成立,也就是...
-
工程水電班組承包協議範本最新
工程水電班組承包協議範本最新發包方(以下簡稱甲方):住所:代表人:承包方(以下簡稱乙方):責任人:住所:一、工程概況1、工程名稱:2、工程範圍:3、承包單價:4、承包內容:5、承包範圍:6、承包方式:7、工程期限:計劃開工日期:_______年____月____日,計劃竣工日期:_______年____月____日,...