工程索賠程序是怎樣的,有哪些步驟
【為您推薦】香洲區律師 譙城區律師 赫山區律師 延吉市律師 瑞昌市律師 安化縣律師 相城區律師 銅鼓縣律師
越來越多的人為了更好地生活,去承包工程,而在工程承包當中,又經常會發生工程索賠,造成工程索賠的原因有很多,或許是因為氣候條件變化的原因,又或許是因為施工進度或者施工圖紙變化的原因。今天,小編就給大家説一下關於工程索賠的程序具體有哪些。
一、工程索賠的概念
工程索賠是指在合同履行過程中,對於並非自己的過錯,而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失向對方提出經濟補償和(或)時間補償的要求。
索賠是工程承包中經常發生的正常現象。由於施工現場條件、氣候條件的變化,施工進度、物價的變化,以及合同條款、規範、標準文件和施工圖紙的變更、差異、延誤等因素的影響,使得工程承包中不可避免地出現索賠。
二、工程索賠的程序
(1)索賠事件發生後14d內,向監理工程師發出索賠意向通知。
(2)發出索賠意向通知後的14d內,向監理工程師提交補償經濟損失和(或)延長工期的索賠報告及有關資料。
(3)監理工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後,於14d內給予答覆。
(4)監理工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後,14d內未予答覆或未對承包人作進一步要求,視為該項索賠已經認可。
(5)當該索賠事件持續進行時,承包人應當階段性向監理工程師發出索賠意向通知。在索賠事件終了後28d內,向監理工程師提供索賠的有關資料和最終索賠報告。
《2013年清單計價規範》規定:根據合同約定,承包人認為非承包人原因發生的事件造成了承包人的損失,應按以下程序向發包人提出索賠:
1、承包人應在知道或應當知道索賠事件發生後28天內,向發包人提交索賠意向通知書,説明發生索賠事件的事由。承包人逾期未發出索賠意向通知書的,喪失索賠的權利;
2、承包人應在發出索賠意向通知書後28天內,向發包人正式提交索賠通知書。索賠通知書應詳細説明索賠理由和要求,並附必要的記錄和證明材料;
3、索賠事件具有連續影響的,承包人應繼續提交延續索賠通知,説明連續影響的實際情況和記錄;
4、在索賠事件影響結束後的28天內,承包人應向發包人提交最終索賠通知書,説明最終索賠要求,並附必要的記錄和證明材料。
承包人索賠應按下列程序處理:
1、發包人收到承包人的索賠通知書後,應及時查驗承包人的記錄和證明材料
2、發包人應在收到索賠通知書或有關索賠的進一步證明材料後的28天內,將索賠處理結果答覆承包人,如果發包人逾期未作出答覆,視為承包人索賠要求已被髮包人認可;
3、承包人接受索賠處理結果的,索賠款項作為增加合同價款,在當期進度款中進行支付;承包人不接受索賠處理結果的,按合同約定的爭議解決方式辦理。
根據《工傷保險條例》第四條規定:“用人單位應當將參加工傷保險的有關情況在本單位內公示。用人單位和職工應當遵守有關安全生產和職業病防治的法律法規,執行安全衞生規程和標準,預防工傷事故發生,避免和減少職業病危害。職工發生工傷時,用人單位應當採取措施使工傷職工得到及時救治。”
以上就是小編哪位大家介紹的關於工程索賠的概念以及工程索賠的程序。我們子啊進行工程索賠的時候,不是隨時都可以進行工程索賠,必須滿足很多條件才能繼續進行索賠。比如發包人或者工程師籤認的簽證以及工程有關的圖片和錄像等相關條件。更多相關知識您可以諮詢本站網在線律師。
-
建築方強行不給工程介紹費怎麼辦?
一、建築方強行不給工程介紹費怎麼辦可以依據雙方的約定,向法院起訴,要求對方支付相關款項。如果要想提前預防對方不給工程介紹費的行為,可以參考以下建議:1、你可以與賣方籤一個代理協議,這筆錢的支出必須有相應的服務。你作為代理人或中間人,提供了信息諮詢、市場...
-
追要拖欠工程時需要哪些證據
建設工程施工合同糾紛,相比於一般合同糾紛關係更為複雜,所以對證據的要求更高。追要拖欠工程款時通常需要下列三類證據:1、當事人訴訟主體資格的證據,包括原告的營業執照、法定代表人身份證明、法定代表人身份證複印件,被告的工商登記資料。主體訴訟資格是前提,如不...
-
發包方確認的簽證可以作結算工程價款的依據嗎
發包人在工程簽證管理上的紕漏將可能導致其面臨承包人索賠的風險。應在合同中規範工程簽證的程序,以防日後因工程簽證引發糾紛。1、發包方的法定人代表人針對工程量及價款的簽證,可以作為工程款結算依據;2、發包方的項目經理針對工程量及價款的簽證,可以作為工程款...
-
建築工程結算注意事項有哪些
一、建築工程結算注意事項有哪些任何一個工程項目,在編制結算時都要以相關資料依為依據。因此在審核時,首先要對相關資料進行審查。從施工圖紙、工程承包合同到施工全過程的動態資料都要一一核對,力求資料完整齊全,確保審核工作正常進行。工程任務完成與否要以施工...