安徽建築工程施工合同要包括什麼條款,有範本嗎
建築工程施工合同
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
承包範圍:
承包方式:
二、工程承包範圍
承包範圍:
三、合同工期
開工日期:(以開工報告爲準)
竣工日期:
合同工期總日曆天數 天。
四、質量標準
工程質量標準:國家施工驗收規範合格標準
五、合同價款
金額(人民幣大寫):
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規範及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
10.工程投標答疑
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視爲本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。承包人承諾在收到發包人支付的工程款後,及時支付工人工資,不得拖欠。
十、合同生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定 蓋章後生效。
發 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:
帳 號: 帳 號:
郵 政 編 碼: 郵 政 編 碼:
熟悉合同各部分的組成是十分重要的,以安徽建築工程施工合同爲例來說,要包括的內容不僅包括工程概況(工程名稱、工程地點、承包範圍)、工程工期、工程標準、質量價款、以及組合合同的其他文件,其中最重要的還是合同雙方的權力義務,以及一方不履行合同或者不完全履行合同時的違約責任。但是合同本身複雜,如果您還有什麼問題存在疑問,更多相關問題您可以諮詢本站溫州律師。
-
建築方強行不給工程介紹費怎麼辦?
一、建築方強行不給工程介紹費怎麼辦可以依據雙方的約定,向法院起訴,要求對方支付相關款項。如果要想提前預防對方不給工程介紹費的行爲,可以參考以下建議:1、你可以與賣方籤一個代理協議,這筆錢的支出必須有相應的服務。你作爲代理人或中間人,提供了信息諮詢、市場...
-
工程款能不能以代位權訴訟的形式被追回
可以。本案中代位權有一定的特殊性,即其所涉及的兩個合同是不可分割的有機整體,離開其中的任一個合同,另一個合同就變得沒有意義,也無法履行。因此,第三人對被告所享有的債權與原告對第三人所享有的債權在數額上應當是一致的,也可以說,後者是由前者決定的。第三人不能...
-
如何判斷工程糾紛暫停借款利息資本化
說到借款費用暫停資本化的中斷問題,就不得不提一下它的兩種中斷情況,以及時間的確定方法。那麼,如何判斷工程糾紛暫停借款利息資本化中的正常中斷與非正常中斷情況呢?下面,小編會爲大家帶來相關的知識的介紹,供大家進行相關了解。一、如何判斷工程糾紛暫停借款利息...
-
工程欠款寫了欠條的訴訟時效
一般來說,工程欠款寫了欠條的訴訟時效爲三年。依據法律規定,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間爲三年。自權利受到損害之日起超過二十年的,人民法院不予保護;有特殊情況的,人民法院可以根據權利人的申請決定延長。《民法典》第一百八十八條向人民法院請求保...