簽訂建築合同需要注意的事項有哪些?
一、簽訂建築合同需要注意的事項有哪些?
簽訂建築合同需要注意的事項有:審查發包人與承包人履約情況;對承包方主要了解的內容;實際開工日期的認定;竣工日期的認定;幾種可能會影響到工期的因素例如質量鑑定問題、圖紙延誤問題、設計變更的問題、拖欠工程款、施工許可證獲得的問題等。
二、簽訂建築施工合同的注意事項有哪些
一、審查發包人與承包人履約情況
1、對發包方主要應瞭解兩方面內容:
①主體資格,即建設相關手續是否齊全。例:建設用地是否已經批准?是否列入投資計劃?規劃、設計是否得到批准?是否進行了招標等。
②履約能力即資金問題。施工所需資金是否已經落實或可能落實等。
2、對承包方主要了解的內容有:
①資質情況;②施工能力;③社會信譽;④財務情況
承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同。上述內容是體現履約能力的指標,應認真分析和判斷。
二、履約管理之工期
(一)工期和施工進度
1、實際開工日期的認定
①承包人有證據證明實際開工日期的,則應認定該日期爲實際開工日期。承包人的證據可以是發包人向承包人發出的通知、工程監理的記錄、當事人的會議紀要、施工許可證等;
②承包人雖無證據證明實際開工日期,但有開工報告,則應認定開工報告中記載的開工日期爲實際開工日期;
③若承包人無任何證據證明實際開工日期,亦無開工報告,則應以合同約定的開工日期爲準。
2、竣工日期的認定
《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規定認定方法:
①雙方確認的日期爲竣工日期;
②建設工程經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日爲竣工日期;(注意是經蓋章的驗收報告的時間,不是竣工驗收備案日期,因爲竣工驗收備案是由建設單位來報送);
③承包人提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日爲竣工日期;
④未經過竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移佔有建設工程之日爲竣工日期。
(二)幾種影響工期的因素
1、施工許可證:
①如未取得且未施工,以取得施工許可證之日作爲開工日期;
②但如未取得且已經施工,則一般以施工開始日爲開工日期。
2、拖欠工程款
拖欠工程款且導致停工或緩慢施工,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及拖欠工程款與延誤天數之因果關係。
3、設計變更
①設計變更在關鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;
②設計變更不在關鍵線路上,則不應以此爲由順延工期。
4、圖紙延誤
①設計變更在關鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;
②設計變更不在關鍵線路上,則不應以此爲由順延工期。
5、增加工程量
①設計變更在關鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;
②設計變更不在關鍵線路上,則不應以此爲由順延工期。
6、質量鑑定
《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條建設工程竣工前,當事人對工程質量發生爭議,工程質量經鑑定合格的,鑑定期間爲順延工期期間。
①鑑定合格,順延工期;
②鑑定不合格,視情況而定。
7、建設單位的其他原因
如:指定的代表未按照約定提供指令、批准,致使施工不能正常進行;建設單位未按照約定時間和要求提供原材料、設備、場地等;隱蔽工程在隱蔽前,施工企業發出檢查通知,建設單位未及時檢查等。
①設計變更在關鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關係;
②設計變更不在關鍵線路上,則不應以此爲由順延工期。
8、一週內,非施工單位原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時
9、發生不可抗力事件
在簽訂建築合同時,需要注意的問題涉及方面較多。因此我們需要對於合同的內容進行詳細的涉及,對於可能會出現法律糾紛的和其他突發情況都要在合同中清晰體現不能模糊不清,並且合同需要在雙方自願的情況下進行簽署,方能受到法律法的保護。
-
被判刑之前籤的合同還成立嗎
律師解析:1、被判刑之前籤的合同一般是有效的。2、只要該合同是經過雙方當事人意思表示達成一致的而簽訂的,並且雙方當事人都具有相應的行爲能力,並且合同內容沒有違反法律法規及社會公序良俗的合同,就是具有法律效力的合同,受到法律的保護。3、原則上合同效力並不...
-
施工合同的訂立日期與生效時間是怎樣的
律師解析:施工合同的訂立日期是在雙方都簽字蓋章之日起訂立。生效時間是依法成立時生效,當事人採用合同書形式訂立合同的,自當事人均簽名、蓋章或按指印時合同成立;當事人一方在簽名、蓋章或者按指印之前已經履行主要義務,對方接受時,該合同成立。法定其他情形等。法...
-
簽訂定金合同要注意哪些
律師解析:簽訂定金合同要注意:1、定金條款並不具有強制性,購房者可以依法自主決定是否訂立定金條款。2、交易雙方在定金條款中註明不履行合同的具體情況。3、雖然已訂立了定金條款,但只有在交付了定金後,合同纔會生效。4、分清定金和訂金的區別,不要錯把訂金當定金。...
-
貨物運輸合同的客體是什麼
律師解析:貨物運輸合同的客體是運輸物,包括各種動產,不動產和無形財產不爲貨物運輸合同中的貨物。運輸合同,又稱運送合同,是指承運人將旅客或者貨物從起運地點運輸到約定地點,旅客、託運人或者收貨人支付票款或者運輸費用的合同。法律依據:《民法典》第八百二十五條託...