建築工程承包合作協議是怎樣的
建築工程承包合作協議
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
根據相關法律法規等規定,為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任,確保工程任務的全面完成,在自願、平等、互利的原則下,經甲乙雙方協商同意簽訂本合同。
(一)、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:主要是挖填土石方,所有土石方全部內運、場地平整等。
4、工程方量:此標段挖方總量為立方米(圖紙範圍內)。
(二)、工程期限
根據雙方協商,工程期限自
xxx年xxx月xx日起至xxx年xxx月xx日止。
合同簽訂時乙方應充分考慮施工期間環境影響、道路情況、車輛運輸、管理情況、施工檢查、政策變化以及可能出現羣眾阻撓施工等一切可影響工程施工進度的因素,除自然災害等不可抗力因素外,出現其他因素工期不予調整。
(三)、工程質量
乙方根據甲方提供的圖紙及資料進行施工,確保工程質量,工程驗收時,應按圖紙和驗收標準執行。
(四)、工程價款及結算
1、工程總造價:
經雙方確定本合同綜合單價為xxxx元/立方米,全部工程造價暫定為人民幣xxxx元(大寫xxxxx元整),包括挖填土石方費、裝車費、平整費、運費、衞生費、棄土費、税金及相關費用,雙方不得擅自改變合同價款。
2、本合同全部工程造價的結算按下列方式辦理:
本合同的工程量是暫定數量,待甲乙雙方共同校定後作為最終結算的依據。如甲方提供的圖紙和説明書與實際不符,按實際簽證結算。
3、施工履約保證金、工程質量保證金及退還方式
(1)、施工履約保證金和工程質量保證金:人民幣xxxxxx元整(¥xxxxx元),乙方於合同生效後xxx日內向甲方支付,如逾期未支付,屬乙方放棄該合同,甲方將重新招標;
(2)、工程驗收合格後xxxx天退還(無息)。
4、工程價款結算
(1)、合同生效後,甲方在xxxx日內向乙方支付工程總價xxx%作為預付款,即人民幣xxxxx元整(¥xxxxxx元);
(2)、工程結束後,甲方在xxx日內向乙方支付工程總價xxxx%的款項,即人民幣xxxxxx元整(¥xxxxxx元);
(3)、工程驗收結束後,甲方在xxxx日內向乙方付清全部餘款,即人民幣xxxxx元整(¥xxxxx元)。
(5)、工程價款撥付辦法:銀行轉賬支付。
(6)、甲方轉賬:XXX 中國建設銀行
乙方轉賬: XXX中國招商銀行
(五)、合同糾紛
因履行本合同發生的一切爭議,或合同文件內容含糊不清或不相一致時,在不影響工程正常進行的情況下,由甲乙雙方協商解決。雙方協商不成時,雙方約定採取下面方式逐級解決。
1、調解;
2、向瀏陽市仲裁委員會提請仲裁解決;
3、依法向xxxx市人民法院起訴。
(六)、其他事項
1、本合同自雙方蓋章簽字後生效,合同履行完畢後自行無效。
2、本合同如有未盡事宜,雙方可以根據具體情況議定附加條款,以便共同遵守。
3、本合同正本甲、乙雙方各執一份,副本應按相關法律法規的規定向有關部門簽證備案。
甲方: 乙方:
法人代表(簽名): 法人代表(簽名):
單位蓋章: 單位蓋章
承包合同在雙方簽字完成時就開始有法律效力,雙方在協商達成一致的情況下也是可以隨時進行解除的。如果雙方達不成一致的情況下可以到人民法院進行起訴。合同就是法律證據也是賠償依據。
-
工程變更超過合同價10%如何處理?
律師解析:工程合同實際履行金額超百分之十可以和原施工單位進行補充協議。但是需要雙方都同意報價金額。當然也可以看合同的性質,如果是固定合同是不可以調整總體加錢的,如果是固定單價,可以向仲裁機構申請變更合同條款內容。法律依據:《民法典》第五百一十條合同生...
-
工程承包後的內部協議的合同書是什麼樣的?
在一個工程進行完工之前所需要的承包商應該與其他所合作的部門進行協議,那麼就會涉及到協議的合同書,那麼工程承包後的內部協議的合同書是什麼樣的?根據民法典規定,應該由甲方提供一份進度的合同報表才能夠簽訂合同。具體往下看。項目工程內部承包施工合同書應向甲...
-
施工合同沒有備案的後果是什麼意思?
一、施工合同沒有備案的後果是什麼意思?建築施工合同不備案的後果是可以導致後期出現矛盾糾紛時無法處理,備案不是效力性強制規定,不備案的合同仍可以是有效的合同。備案與否在工程款結算方面有很大影響。對於經過招投標程序的建設工程施工合同,其在自投標人中標時...
-
施工方簽完施工合同違約可以終止合同嗎
一、施工方簽完施工合同違約可以終止合同嗎?施工方簽完施工合同違約的,發包方可以終止合同。《中華人民共和國民法典》第五百六十三條【合同法定解除】有下列情形之一的,當事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能實現合同目的;(二)在履行期限屆滿前,當事人一方明...