工程合同工期順延的情形有哪些
保證按合同約定時間竣工是施工單位的主要合同義務之一,實際竣工時出現工期延誤而又無合法免責事由的,施工單位就需要承擔工期延誤的法律責任。那麼,承包方可以順延工期的法定事由有哪些呢?本站小編整理了以下內容供您參考.
1、發包人未按合同約定時間開工的,以實際開工時間作為工期的起算點,工期向後順延相應遲延開工的時間。
2、雖然進場,但開工條件不具備的。如達不到開工的客觀條件或者法定條件,如工地未滿足合同約定的開工要求,法律上相關審批手續未辦妥等。
3、發包人未按合同約定時間提供符合要求的圖紙的。
4、發包人未按合同約定支付工程款的。
5、發包人或者監理未及時發出指令、確認或進行答覆的。
6、設計變更,導致工程量增加的。
7、發包人提供的測量基準點、基準線和水準點、勘察報告及其他書面資料存在錯誤或疏漏的。
8、發包人增加合同外工程的,該工程另行計算工期,在原合同工期中順延。
9、非發包人原因造成停水、停電、停氣等累計超過8小時的(本條在2013版施工合同中已經刪除,所以本條並非必然可以順延工期的情形,部分合同專用合同條款中已約定停水、停電、停氣的風險由承包人承擔)。
10、發包方供應材料的,因發包供應材料遲延造成工期延誤的。
11、不可擴抗力,如颱風造成、政府指令(如高考、召開重要會議)要求停工等。
12、非承包人原因而發包人要求停工的。
13、非承包人原因而監理單位指令停工的。
14、承包人按合同約定程序完成隱蔽工程後發包人要求開挖重新驗收,且驗收結合格的。
15、發包人直接發包工程的施工人原因造成工期延誤的。
16、發包人與承包人在施工過程中因已完成工程質量產生爭議,承包人為避免損失擴大暫停施工,但最終確定已完成工程質量合格的。
17、發包人未協調好土地權屬問題、相鄰關係等問題,相關第三人影響承包人正常施工的。
18、因異常惡劣氣候但未達到不可抗力情形下造成工期延誤的。
19、不利物質條件但未達到不可抗力情形下造成工期延誤。
20、其他因發包方原因造成工期延誤的情形。
發生這些情況下,理論上來説均可以要求順延工期。當然在實踐能否順延工期、順延工期後能否在法律上得到支持、能否據此進行索賠(工期延誤與索賠是相應關聯一對概念)還是一個非常複雜的問題。因為一方面需要具體問題具體應對,另一方面工期的順延還涉及順延程序、證據固定、索賠權利的主張等系列的問題。
-
建設施工合同無效的六種情形是什麼
一、建設施工合同無效的六種情形是什麼(一)承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的建設工程施工合同無效;(二)沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義的建設工程施工合同無效。鑑於沒有法定資質的單位或個人以掛靠、聯營、內部承包等形式...
-
施工方簽完施工合同違約可以終止合同嗎
一、施工方簽完施工合同違約可以終止合同嗎?施工方簽完施工合同違約的,發包方可以終止合同。《中華人民共和國民法典》第五百六十三條【合同法定解除】有下列情形之一的,當事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能實現合同目的;(二)在履行期限屆滿前,當事人一方明...
-
工程施工合同違約責任如何約定
一、工程施工合同違約責任如何約定?工程施工合同違約責任應該根據違約行為約定,法定的違約責任包括擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等。《中華人民共和國民法典》第五百七十七條【違約責任】當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承...
-
工程施工合同無效的利息如何承擔?
一、工程施工合同無效的利息如何承擔因工程合同無效造成損失的,合同有約定的,按合同約定承擔利息。如果沒有約定的,可以按照中國人民銀行發佈的同期同類貸款利率計息。《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第六條當事人對墊資和墊...