建設工程施工合同工期順延的情形有哪些
工期延誤的情形包括:
1、發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件。
2、發包人未能按約定的日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能夠正常進行。
3、工程師未按合同約定提供所需指令、批准等,致使施工不能夠正常進行。
4、工程設計變更和工程量增加。
5、一週內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時。
6、不可抗力。
7、專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。
【法律依據】
《民法典》
第八百零三條
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。
-
工程欠款司法解釋是什麼
推薦:工程驗收單">工程驗收單建設工程承包合同">建設工程承包合同工程施工合同">工程施工合同拖欠工程款">拖欠工程款工程款税率">工程款税率工程款支付申請">工程款支付申請在建築工程當中,我們大家可能經常會聽到這樣的新聞,建築工程竣工以後,相關部門拖欠...
-
工程監理費取費標準
工程監理收費,對依法必須實行監理的計費額在1000萬元及以上的建設工程施工階段的收費實行政府指導價,收費標準按國家發展改革委、建設部《關於印發〈建設工程監理與相關服務收費管理規定〉的通知》(發改價格[2007]670號)規定執行;其他工程施工階段的監理收費和其他...
-
工程款糾紛多長時間內可以起訴
我國最新法律規定,工程欠款的訴訟時效為三年,從知道或應當知道拖欠行為起算。訴訟時效可以通過一定的主張權利行為得以中斷,中斷後訴訟時效可以重新計算。《民法典》第一百八十八條向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。法律另有規定的,依照其規定。訴...
-
在建築工程中發包人主張將工程款予以抵扣的如何處理
發包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的,不予支持,但當事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認或發包人有證據證明其有正當理由向合法分包人、實際施工人支付的除外。【法律依據】《民法典》第八百零七條,發包人未按照約定支付價款的...