房屋模板分項工程承包合同是什麼?
我們大家都知道,在蓋新房時需要與施工方簽訂合同,那麼,房屋模板分項工程承包合同是什麼?即指在一座複雜的房屋修葺中,每個工程隊負責的專案不同,為保證不耽誤施工速度,並且各施工隊之間密切配合而簽訂的合同,我們來看一下。
房屋模板分項工程承包合同是指一方,即承包人按期完成並交付他方(發包人)所委託的基本建設工作,而發包人按期進行驗收和支付工程價款或報酬的合同。
委建方:(以下簡稱“甲方”): 身份證號:
住址:
承建方:(以下簡稱“乙方”): 身份證號:
住址:
第一條:建民房概況
1、本合同建房位置為: 。
2、房屋型別:共兩棟,東側為框架結構五層樓房,西側為磚混結構 三層樓房。附房屋設計圖。
3、房屋面積(允許實際誤差±%):東側房屋總面積為 平方米。西側房屋總面積 平方米。
第二條:承包方式:包清工,乙方包工包料(包括但不限於:房屋主體材料及外牆保溫、防水、外牆大理石、瓷磚、樓梯扶手、粉刷、採暖、門窗、上下水管道、屋內暗線敷設等材料,以及施工期間的釘子、鐵絲、切割片、小線等消耗品),以上材料由乙方嚴格按照施工圖紙規格、型號購買材料,並達到國家建築材料驗收標準。但是甲方負責購買東西樓層屋內的地板磚,施工仍歸乙方。
第三條:工程款及支付方式
1、本合同為固定工價,根據房屋面積按每平方 元計算,工程總價款為 元。
2、進場後乙方先進行東側5層房屋施工,進場甲方支付乙方 元。東側第一層施工完畢甲方再支付乙方 元;待第三層施工完畢甲方支付乙方元;待第五層施工完畢甲方支付乙方 元。東側施工完畢進行西側房屋施工, 待第一層 施工完畢 甲 方 支付
乙方 元;待第三層施工完畢甲方支付乙方 元。以上施工為主體工程,待東西側房屋主體工程施工完畢後由乙方進行東西房屋的配套工程,施工完畢後,甲方支付乙方元,剩餘工程款自工程驗收合格60日後甲方一次性支付乙方。
第四條:工期 個月,自 年 月 日至 年 月日。
第五條:工程質量
1、房屋主體以及內外粉刷嚴格按照施工圖紙施工。房屋建築施工過程中,甲方隨時監督施工質量,如存在施工質量問題,甲方應及時提出,乙方應進行返工,相關損失概由乙方承擔。
2、若因建築材料問題導致工程質量瑕疵的,均有乙方負責,進行返修或返工,相關損失和費用(包括由此新產生的工程款)概由乙方承擔。由此導致的工期延誤均有乙方承擔。
第六條:安全責任
甲乙雙方應積極配合,保證施工現場安全,防止事故和意外發生。施工期間乙方人員出現傷亡事故以及施工造成第三人損害的均由乙方負責。
第七條:違約責任
1、因乙方責任導致工期拖延,房屋未能及時驗收的,每遲延一日滯納金為 元。
2、非因乙方責任導致工期拖延的,拖延部分雙方互不追究,工期相應順延。
第八條:其他約定
1、工程施工過程中,甲方中途提出工程變更的,應由甲乙雙方協商一致後進行,工期相應順延。
2、本工程保修期為2年,保修期內發現或發生問題,乙方應負責維修。
第九條:本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,甲乙雙方簽字生效。對本合同的未盡事宜雙方可以達成補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
房屋模板分項工程承包合同是什麼?合同雙方當事人在簽訂合同時,律師或者相關負責人應該就相關條文重點解釋,以免在日後發生爭論時,產生不必要的麻煩,小編也勸告大家,在房屋改造或者裝修時,也要保證財產安全,選擇信任度高的地工程公司。
-
鋼結構工程承包合同範本是怎樣的?
在工程施工之前,一般需要經過招標、投標以及中標等程式,在確定各項事宜之後,需要協議擬定承包合同。工程的專案是比較多的,對於不同的工程的承包合同範本是存在差異的,今天本站小編給大家帶來的是鋼結構工程承包合同範本。發包人:承包人:日期:年月日鋼結構工程承包合同...
-
我國轉租合同中建築面積不符算違約嗎?
一、我國轉租合同中建築面積不符算違約嗎?我國轉租合同中建築面積不符算違約。《民法典》第五百七十七條【違約責任】當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。第五百八十五條【違約金】...
-
建設工程施工合同中勞務工資糾紛怎麼去法院起訴
律師解析:建設工程施工合同中勞務工資糾紛去法院起訴的流程,主要包括:1、準備好民事起訴狀和證據材料。2、到具有管轄權的人民法院起訴,並提交起訴狀和相關的證據材料。3、法院認為符合起訴條件的,在七日內立案並通知當事人。按照人民法院的通知準時出席參與訴訟活...
-
建築工程施工居間合同範本?
近幾年,全國房地產火熱興起,建築工程活動量也很突出,與之伴隨的是建築工程施工居間活動也逐漸增多,但是實踐中建築工程施工居間常常出現問題,導致糾紛的發生,進而引發訴訟。因此,簽訂《建築工程施工居間合同》對於預防糾紛,以及面對糾紛的應對起到了重要的作用。今天,...