建築施工合同延期違約金怎麼規定?
一、建築施工合同延期違約金怎麼規定
一般是按照比例來計算。如果承包人未按照合同約定施工,導致實際進度遲於計劃進度的,發包人應要求承包人加快進度,實現合同工期。合同工程發生誤期,承包人應賠償發包人由此造成的損失,並按照合同約定向發包人支付誤期賠償費。即使承包人支付誤期賠償費,也不能免除承包人按照合同約定應承擔的任何責任和應履行的任何義務。工程延誤違約金規定的
法律依據:《建設工程工程量清單計價規範》的相關規定,合同工程發生誤期的,除合同另有約定外,誤期賠償費的最高限額為合同價款的5%。承包人賠償後,也不能免除承包人按照合同約定應承擔的任何責任和應履行的任何義務。
二、申報工程延期的條件
由於以下原因導致工程拖期,承包單位有權提出延長工期的申請,監理工程師應按合同規定,批准工程延期時間。
1、監理工程師發出工程變更指令而導致工程量增加;
2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交圖、工程暫停、對合格工程的剝離檢查及不利的外界條件等;
3、異常惡劣的氣候條件;
4、由業主造成的任何延誤、干擾或障礙,如未及時提供施工場地、未及時付款等;
5、除承包單位自身以外的其他任何原因。
三、出包方不支付工程款的應對方式
可以通過向法院起訴要求還款,法院會依法做出判決勝訴之後,如果對方拒絕履行的,勝訴方可以向人民法院申請執行,也可以由審判員移送執行員執行。法院在受理強制執行後,會依法查詢債務人名下的房產、車輛、證券和存款;被執行人不履行法律文書確定的義務的,人民法院可以對其採取或者通知有關單位協助採取限制出境,在徵信系統記錄、通過媒體公佈不履行義務信息以及法律規定的其他措施。有能力而拒不執行的情況下,涉嫌拒不執行判決、裁定罪,根據《刑法》的規定,對人民法院的判決、裁定有能力執行而拒不執行,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金。
根據《民法典》規定,一方當事人已經履行完合同約定的義務,另一方不履行付款義務的,一方當事人可以要求支付價款。如果另一方當事人不付款,一方當事人可以向法院起訴,由法院判決另一方當事人支付價款。
承包方在工程即將到期的時候應該加緊施工,避免出現工期延後的情況。工期延後是需要支付違約金的。違約金一般是總工程款的5%,也可以按照拖延的天數來計算違約金。遇到不可抗拒因素導致工程延期的不需要支付。
-
工程大勞務和小班組的區別
律師解析:工程小班組相對於工程大勞務組,潛力廣、彈性大、兼具靈活機動性。而工程大勞務組在用人成本上比工程小班組要低,人事管理也相對方便,但利潤會比工程小班組要低。採用小班組的優勢企業在進行專業分包時,雙方都要對分包的工程以及質量問題承擔連帶責任,即一旦...
-
建築物墜落侵權責任怎麼認定
一、建築物墜落侵權責任怎麼認定1、從建築物中拋擲物品或者從建築物上墜落的物品造成他人損害,難以確定具體侵權人的,除能夠證明自己不是侵權人的外,由可能加害的建築物使用人給予補償。2、建築物、構築物或者其他設施倒塌造成他人損害的,由建設單位與施工單位承擔...
-
工程合同是否一定要約定工期?
律師解析:工程合同必須寫工期。法律規定,施工合同的內容包括工程範圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款。所以施工合...
-
裝飾工程施工合同糾紛打官司麻煩嗎?
律師解答:不麻煩。律師解析:1、裝飾工程施工合同糾紛打官司不麻煩。2、合同糾紛屬於一種常見的民事糾紛,因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。3、首先向人民法院提交起訴狀和相關證據材料,按照法院的通知時間參加庭審就可以了。4、如果有...