建築工程延期交付違約金怎麼計算?
建築工程延期交付違約金怎麼計算?
(1)合同對違約金有具體約定的按約定,對違約金無約定或約定不明確的,按沒有約定處理。
(2)違約金的計算依據是合同總價。
(3)約定違約金數額一般以不超過合同未履行部分的價金總額為限。
工期延誤的情形有哪些?
《示範文本》通用條款規定了工期延誤,需要索賠、簽證的其中情形,合同雙方也可以再進行其他約定。
(1) 發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;
(2) 發包方未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行;
(3) 工程師未按合同約定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常進行;
(4) 工程設計變更和工程量增加;
(5) 一週內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
(6) 不可抗力;
(7) 專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。
承包人如何避免逾期竣工違約責任?
(1) 掌握施工進度,避免工期延誤;
(2) 收集工期順延的證據;
(3) 承包合同對逾期竣工的違約金約定要儘可能小。
、同無效,發包人能否追究承包人工期延誤的違約責任?
(1) 按照法律規定,如果合同無效,有關工期以及工期延誤的違約條款均屬無效,但是解決爭議的條款是有效的;
(2) 發包人不能依據合同條款追究承包人工期延誤的違約責任;
(3) 如果一方當事人因合同無效造成損失而訴至法院或仲裁機關,法院或仲裁機關會根據各方當事人導致合同無效的過錯責任大小,裁判各方承擔損失。
隨着社會的進步,建築業在在不斷的發展,而建築合同中往往會涉及建築工程延期交付違約金,而建築工程延期交付違約金的計算一般是根據合同上約定好的方式。就算是合同無效,也可以通過仲裁的方式來進行維權,只不過之前合同違約條款無效而已。
-
承擔違反運輸合同責任的方式是什麼
律師解答:繼續履行或者採取補救措施。律師解析:首先,承擔違約責任的形式是繼續履行、採取補救措施、賠償損失這三種。當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、採取補救措施、賠償損失等違約責任。另外需要補充説明的是,繼續履行指...
-
旅行社違約拖着不肯退錢怎麼辦
律師解析:可協商可訴訟。旅行社不退錢可以與該機構協商退款,雙方做出各自的讓步減少訴訟帶來的時間還金錢成本上的消耗。達不成協議的,可以向法院提起訴訟,表明該機構違約造成的損失,請求法院判決該機構退還相關費用,並且可以要求其賠償違約金或者賠償損失等。起訴的...
-
解除合同後是不是需要承擔違約責任
律師解答:存在違約情形要擔責。律師解析:解除合同後如果存在違約情形需要承擔違約責任。根據法律規定,違約責任的類型有:繼續履行的違約責任、採取補救措施的違約責任、賠償損失等違約責任。如果合同是因違約而解除的,解除權人可以請求違約方承擔違約責任,但是當事人...
-
未籤合同退首付違約金如何算
律師解答:看情況。律師解析:違約金由雙方協商確定,沒有數額的限制,一般是根據雙方預測的因一方違約可能帶來的損失大小來確定的,發生一方違約後、守約方要求違約方承擔違約責任時,如果約定的違約金“低於”實際發生的損失,守約方可以起訴到法院請求增加違約金;如果約...