不鏽鋼工程承包合同範本怎麼寫?
不鏽鋼工程承包合同範本怎麼寫?
發包方:
承包方:
甲方將 工程於 年 月 日發包給乙方,採用包工包料方式進行施工,為明確工程內容及雙方責任,本着互相協助及分工明確,互惠互利等原則,根據本工程具體情況特商定如下,共同遵守執行:
一、工程內容:
二、承包價格:
三、雙方責任:
1、甲方應為乙方提供方便的施工電源、材料堆放庫房及場地。
2、甲方應為乙方協調社區的施工負責人員及電工等相關人員。
3、甲方應在施工現場安排工程監理以便乙方精心施工並對乙方提供的材料把關後進行施工,雨雪天和變更工程應順延工期。
4、乙方應為甲方精心施工保質保量。
5、乙方應愛護社區的公共設施及公共衞生,遵守社區的規章制度。
6、乙方在材料進入工地後經甲方驗收安置。
7、乙方施工人員應聽從甲方負責人的安排及指導否則有權停工。
四、工程質量及驗收:
工程應按國家頒佈的工程施工細則進行規範施工,按工期完工後待甲方驗收合格後三個工作日付清全部工程款,否則雙方將進入司法程序。
五、結款方法:
材料進場後付款 %,安裝後付款 %,驗收合格後付款 %,及 元整, %剩餘款項總體交工後三個工作日內全部結清,如不能按時付給工程材料款,乙方將無法正常施工並有權退離施工場地。
六、工程期限:
七、合同內未盡事宜達成共識後方可繼續施工,望甲乙雙方共守誠信以便工程順利進行及其愉快合作。
八、本合同一式三份,甲乙雙方各執一份,本合同自竣工後,甲方付清全部工程款自動失效。
甲方(發包方) 甲方法人:
乙方(承包方) 乙方負責人:
年 月 日
建築工程簽署不鏽鋼合同是很正常的事情,只要雙方擬好合同並嚴格按照合同要求內容履行自己的責任即可,雙方簽署合同時,簽字即生效,有一方違反合同內容都是違法的行為,另一方可以起訴對方的,簽署合同也意味着約束對方的行為,不得違法,雙方各得利益即可。
-
辦公樓建築工程承包合同怎麼寫?
辦公樓建築工程承包合同甲方:____________________乙方:___________________甲方在______________建辦公樓一幢,甲乙雙方協商,甲方將此建築工程承包給乙方施工,特訂立如下合同:一、承建方式:包工包料、分期付款。二、樓房規格、建築面積:見圖紙。三、承包價款:________...
-
施工合同備案定義是什麼?
一、施工合同備案定義是什麼?備案提交的資料清單:一施工總承包合同或專業承包合同:1、《建設工程施工許可申請表》原件;2、合同正式文本一式4份原件;3、合同當事人法定代表人證明書原件,法定代表人授權簽訂合同的,還應提交法定代表人授權委託書原件。根據《房屋建...
-
工程施工索賠需要注意哪些事宜?
工程施工索賠需按照合同約定的程序來操作,承包人需在承包合同約定時間提出索賠,提供充分的證據,然後進行索賠。索賠的金額協商不成,是可以上訴的。工程施工索賠需要注意哪些事項?本站小編在下面為您詳細介紹。(一)施工索賠須注意1、索賠時效。索賠事件發生後,承包人...
-
裝飾工程施工合同糾紛打官司麻煩嗎?
律師解答:不麻煩。律師解析:1、裝飾工程施工合同糾紛打官司不麻煩。2、合同糾紛屬於一種常見的民事糾紛,因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。3、首先向人民法院提交起訴狀和相關證據材料,按照法院的通知時間參加庭審就可以了。4、如果有...