工程承包簡易合同範本怎麼寫?
生活中一些企業在開發一項工程時並不直接參與開發建設,而是將工程承包給其他開發商來進行建設,因此雙方在這一過程中會簽訂一份工程承包合同,在合同中明確雙方的權利和義務以及一些有關工程的重要事項,“共同開發”好這一工程,使雙方互利共贏。那麼工程承包簡易合同範本是怎麼寫的?下面小編帶大家瞭解一下。
合同編號:發包方:________________
承包方:________________簽約時間:簽約地點:為了保證________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他法律法規,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:____________
二、建築面積(工程形式)____________
三、施工地點:________________
四、工期:1、開工:____年__月__日;
2、竣工:____年__月__日;
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式:________
六、工程質量標準:________
七、工程價款:共計人民幣元。
八、付款方式:本合同生效後支付合同款項的__%,計____元;工程竣工且驗收合格後,支付工程價款的__%,計____元;質保金___元,質保期滿後支付。
九、質保期:____年。
十、雙方的責任義務
1、發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關係及糾紛;
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、座標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
十一、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章後生效,有效期至保修期滿。
2、本合同未盡事宜,可由雙方協商解決並簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
3、合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。
發包方: 承包方:
委託代理人: 委託代理人:
以上就是工程承包簡易合同範本,相信大家已經明白合同的大致情況,再根據自己的特殊要求增加內容、刪減內容或進行修改,盡力做到合同無漏洞無疏忽,雙方秉持自願平等的原則積極履行自己的義務,享受自己的權利,最終達到雙方互惠互利的結果。如果還有相關疑問,可以諮詢本站網站的在線律師。
-
辦公樓建築工程承包合同怎麼寫?
辦公樓建築工程承包合同甲方:____________________乙方:___________________甲方在______________建辦公樓一幢,甲乙雙方協商,甲方將此建築工程承包給乙方施工,特訂立如下合同:一、承建方式:包工包料、分期付款。二、樓房規格、建築面積:見圖紙。三、承包價款:________...
-
施工合同備案定義是什麼?
一、施工合同備案定義是什麼?備案提交的資料清單:一施工總承包合同或專業承包合同:1、《建設工程施工許可申請表》原件;2、合同正式文本一式4份原件;3、合同當事人法定代表人證明書原件,法定代表人授權簽訂合同的,還應提交法定代表人授權委託書原件。根據《房屋建...
-
工程施工索賠需要注意哪些事宜?
工程施工索賠需按照合同約定的程序來操作,承包人需在承包合同約定時間提出索賠,提供充分的證據,然後進行索賠。索賠的金額協商不成,是可以上訴的。工程施工索賠需要注意哪些事項?本站小編在下面為您詳細介紹。(一)施工索賠須注意1、索賠時效。索賠事件發生後,承包人...
-
裝飾工程施工合同糾紛打官司麻煩嗎?
律師解答:不麻煩。律師解析:1、裝飾工程施工合同糾紛打官司不麻煩。2、合同糾紛屬於一種常見的民事糾紛,因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。3、首先向人民法院提交起訴狀和相關證據材料,按照法院的通知時間參加庭審就可以了。4、如果有...