鋼結構廠房製作安裝工程承包合同範本最新
鋼結構廠房製作安裝工程承包合同範本最新
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
依據《民法典》、《建築工程承包合同條例》和《建築工程施工合同》的有關規定,結合本工程具體情況,經甲、乙雙方協商一致,簽訂本合同,共同遵守執行。
一、工程名稱:
二、工程地點:
二、工程內容及主要技術參數
1、工程內容:
2、面積:_________㎡(以實際驗收面積為準)。
3、技術要求:
4、其它要求:
三、質量、工期
1、工程質量要求:合格工程。
2、工程工期:甲方具備乙方進場條件時,通知乙方,乙方在3天內進廠後個自然天生產、安裝完畢,乙方在施工期間,如遇到工程量變化和設計變更、雨天等不可抗力因素影響,工期相應順延。
四、工程造價及付款方式
1、工程造價
本工程單平米造價為人民幣_________元/平方米。總造價以驗收的總面積為依據。
2、付款方式
(1)主鋼構件進場,甲方應支付乙方工程款_________%,累計支付工程款。
(2)工程安裝完畢後,經甲方驗收。驗收合格後,交付甲方使用。剩餘工程款_________%即人民幣_________元。預留工程款的_________%作為質保金(六個月內結清)。
五、甲乙雙方負責事項
(一)甲方負責事項
1、負責提供鋼構件堆放場地,施工用電電源、電費由甲方承擔。
2、甲方提供合格的支撐面,並做好配合乙方的工作。
3、負責施工場地質量監督和組織驗收,排除一切外來因素干擾,提供良好的安全施工環境。
4、按合同約定,按期付款。
(二)乙方負責事項
1、嚴格按《門式鋼架輕型房屋鋼架結構技術規程》和《鋼結構工程施工及驗收規範》的有關規定和甲方確定的施工圖施工,確保工程質量。
2、按合同約定,按期完工。
3、嚴格執行甲方各項規章制度,安全生產、文明施工,杜絕一切安全事故及違法事件的發生。如發生人生、安全賠償事故,由乙承擔。
4、工程完工時,積極配合甲方的驗收。
六、工程驗收
1、工程竣工後,乙方通知甲方驗收,甲方應在接到通知後_________日內組織驗收。
2、甲方_________日內未組織驗收或者直接投入使用,即示甲方認可此工程為合格工程。
3、工程未經驗收,甲方不得使用,由此造成的一切質量事故及損失由甲方承擔。
七、違約責任
1、甲方若不按合同約定支付工程款,按合同額的日_________%償付乙方逾期付款違約金,由此造成的工程延誤由甲方負責。
2、乙方工程逾期交付,按_________元/天賠償甲方損失。
八、附則
1、本合同一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
2、本合同自甲方預付款到位後生效,工程款全部結清終止。
3、甲乙雙方因履行合同發生爭議,因本着友好協商的原則,可進行調解、和解,無法解決的,任何一方均可向有管轄權的法院提起訴訟。
4、本合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:
住址:
代表人:
聯繫方式:
______年______月______日
乙方:
住址:
責任人:
聯繫方式:
______年______月______日
-
電視宣傳片拍攝製作協議書
電視宣傳片拍攝製作協議書甲方:乙方:經甲乙雙方友好協商,就共同策劃、拍攝、製作時長為_________分鐘的_________電視宣傳片達成合作協議:策劃攝製:_________完成時間:按甲方要求甲方責任:1、配合乙方完成該片的策劃、撰稿、導演、錄製工作。向乙方提供宣傳片創作必...
-
印刷加工合同新
印刷加工合同新甲方:_________乙方:_________甲乙雙方經友好協商,茲就甲方委託乙方製作甲方_________達成以下協議:一、項目概要:_________二、項目明細:項目名稱:1、尺寸:_________2、設計製作:_________3、紙張:_________4、頁數:_________5、色數:_________6、後道加工:_...
-
最新通用承攬加工合同
最新通用承攬加工合同委託方:______________紡織器材廠(甲方)承攬方:__________________電鍍廠(乙方)1.加工的項目__________、產品名稱__________、規格________數量________價格__________、交貨期:_______________產品名稱、規格單位數量單價__________(元)總...
-
常用版最新承攬加工合同
常用版最新承攬加工合同承攬方:__________________定作方:__________________定作方委託承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品:_____________________________________________第二條加工成品質量要求:(加工定作物品...