鋼結構工程承包合同模板怎麼寫?
鋼結構工程承包合同模板
建設單位: (以下簡稱甲方)
施工單位: (以下簡稱乙方)
為了明確雙方責任,分工協作,互相配合,根據國家有關規定,鋼結構工程承包具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:工程範圍:
第四條:承包方式:
1、 包工包料。
2、 工程造價按 元/ m2,面積暫定 m2總造價人民幣 元(大寫) 。
如實際施工有增、減憑圖紙變更通知及雙方簽證,決算時按實際平方計算。
第五條:工程承包範圍包括:製作、安裝、配件、運輸、油漆,屋面上採用 、牆面採用 、鋼樑、檀條等採用甲方提供的施工圖紙。
第六條:工程期限:乙方收到甲方通知後 天內必須進場,進場後施工期限為 天,在施工過程中,由於不可抗力或設計變更、甲方等原因延遲施工的,順延期限。
第七條:工程結算
1、本合同訂立生效後三日內,甲方支付乙方備料款 %,計 萬元。
2、鋼構件材料進場開始吊裝前,付總價的 %,計 萬元。
3、鋼構件框架安裝完畢,蓋屋面板前付總價的 % ,計 萬元。
4、竣工驗收合格一星期內,付工程款的 %,計 萬元。
5、因甲方拖欠預付款和進度款,而影響施工進度,造成乙方停工、窩工損失的除順延工期外,還應由甲方承擔相應的經濟損失。
6、所有工程款必須匯入乙方指定賬户,並由乙方財務部門出具收款收據證明,否則乙方不予承認。
第八條:工程質量驗收
1、乙方必須嚴格按照施工圖紙、説明和相關規範精心施工,確保質量,施工中因施工責任造成不合質量要求,甲方必須及時提出,乙方應保證質量,負責返工修補並承擔一切費用,凡因乙方原因造成屋面滲漏等質量問題,由乙方無償保修一年(本工程由甲方單位人員驗收或由甲方報質監站組織為準)。
2、甲方按施工圖紙、説明及國家有關規定進行驗收,竣工前乙方提出交工通知書,甲方接到通知書後應在五日內組織人員進行驗收,並籤具驗收證明,逾期按合格檢定。(竣工驗收合格後甲方方可使用,未經驗收,甲方擅自使用則視為工程驗收合格)。
第九條:施工準備:施工前甲方應盡力協助乙方施工安裝,並做好場地三通一平、施工圖紙會審及相關事宜。開工前甲方須辦妥選址、規劃、工程開工報告及施工許可證等手續,施工圖紙由甲方提供。
第十條:補充條款
第十一條:合同生效及分數
1、本合同自雙方簽字蓋章收到備料款後即生效,至工程竣工及價款結清後失效。
2、本合同正本貳份,雙方各執一份;副本貳份,甲方執壹份,乙方執壹份。本合同所屬的方案圖、施工圖、履行本合同過程中雙方指派的現場代表簽署聯繫單、指令單、會議紀要、簽收單等都屬本合同附件,並與本合同一併具有法律效力。
第十二條:附則
1、本工程甲方指派 同志,乙方指派同志,為現場施工附則協調解決施工中有關事宜。雙方指派人員所簽發的有關工程聯繫單、驗收單、結算單通知等具有法律效力。
2、貫徹國家安全生產的有關規定,確保安全施工,如施工中發生工傷事故及經濟損失,由乙方負責。
3、一方擅自中止合同,須按經濟合同的法規辦理或向任何乙方所在地人民法院起訴。
建設單位(蓋章) 施工單位(蓋章)
代表(簽字) 代表(簽字)
甲方負責人電話 乙方負責人電話
年 月 日 年 月 日
綜合上面所説的,承包合同需要由雙方在平等、自願的情況下籤訂,對於簽訂的合同內容就一定要表達出雙方的真實意思,而且所存在的條款也不能違背法律的規定,這樣出來的合同就算是有法律效益的,所以,自己的權益就一定要懂得自己保護。
我國的承包合同也是我國常見的民事合同的類型之一,承包合同大多數情況下都是對於工程或者是建築等的承包,對於承包合同來説更是需要注意合同的違約的處理的。
-
格式合同免責條款無效的情形都有哪些
一、格式合同免責條款無效的情形都有哪些格式條款是當事人為了重複使用而預先擬定,並在訂立合同時未與對方協商的條款。有下列情形之一的,該格式條款無效:(一)具有本法第一編第六章第三節和本法第五百零六條規定的無效情形;(二)提供格式條款一方不合理地免除或者減輕其...
-
拆遷合同糾紛訴訟費誰承擔?
一、拆遷合同糾紛訴訟費誰承擔民事糾紛的訴訟費一般是由敗訴方承擔的,如果原告敗訴的,由原告承擔,被告敗訴的,由被告承擔。《訴訟費用交納辦法》第二十九條訴訟費用由敗訴方負擔,勝訴方自願承擔的除外。部分勝訴、部分敗訴的,人民法院根據案件的具體情況決定當事人各...
-
委託合同中受委託人有哪些義務
委託合同中受委託人的義務分別有:受託人應當按照委託人的指示處理委託事務;變更委託指示需要經委託人同意;受託人應當按照委託人的要求,報告委託事務的處理情況;委託合同終止時,受託人應當報告委託事務的結果;法律其他規定。法律依據:《民法典》第九百二十二條受託人應...
-
民法典規定對方終止合同違約起訴期是多長時間
一、民法典規定對方終止合同違約起訴期是多長時間《民法典》規定對方終止合同違約起訴期一般是三年,自權利人知道或者應當知道權利受到損害以及義務人之日起開始計算。但是,自權利遭受損害之日起二十年內都沒有起訴的,法院不予保護。法律另有規定的,依照其規定。《...