建設工程質量糾紛判決書的內容是怎樣的?
建築工程一旦出現質量問題,雙方無法協商解決的話就會引發工程質量糾紛。經過仲裁無效的話,工程一方可以向法院提請民事訴訟,要求法院做出判決。工程糾紛屬於民事糾紛,法院會按照一定程序審理,並在規定期限內出具判決書。那麼,建設工程質量糾紛判決書的內容是怎樣的?下面我們通過這篇範文一起做個瞭解。
建設工程質量糾紛判決書
原告(反訴被告):昆明市某某建築經營公司。
住址:昆明市官渡區某某辦事處。
法定代表人:徐某某,公司經理。
委託代理人:廖某某、馬某某,雲南某某法律服務所法律工作者,特別授權代理。
被告(反訴原告):官渡區前衞鎮某社區居民委員會。
住址:官渡區前衞鎮某居委會。
負責人:孫某,該組書記。
委託代理人:吳某、蔣某,雲南某律師事務所律師,特別授權代理。
原告(反訴被告)昆明市某某建築經營公司(簡稱某公司)訴被告(反訴原告)官渡區前衞鎮官莊社區居民委員會第四小組(簡稱官莊四組)工程施工合同糾紛一案,本院受理後,依法組成合議庭,公開開庭進行了審理。原、被告及代理人均到庭參加訴訟,本案現已審理終結。
原告(反訴被告)某公司訴稱:1998年10月,被告就社員統建房進行工程召標,原告中標,雙方於同年11月10日簽訂《官莊四社社員統建房施工協議》,約定原告承建社員統建房,按每户93828元結算,每户暫由施工隊墊款25000元。合同簽訂後,原告於1998年11月15日開始施工,嚴格按照被告提供的施工圖紙、技術文件進行施工,並接受被告派駐工地的社員統建房領導小組的監督檢查。工程竣工後被告於同年10月19日進行了驗收,並將統建房分配給其社員居住使用,但被告拒不按約支付原告為其墊的工程款,至今尚欠原告工程款250000元。現訴請人民法院判令被告支付所欠工程款250000元、逾期付款違約金及利息601120.50元,本案訴訟費及原告委託律師代理費由被告承擔。
原告(反訴被告)某某公司針對爭議的焦點,提交下列證據予以證實:
一、原、被告雙方於1998年11月簽訂的《官莊四社社員統建房施工協議》一份,欲證實雙方的權利、義務關係;
二、原、被告於2001年11月1日簽訂的《協議書》一份,欲證實雙方對質量問題已約定認可,該工程於1998年11月15日開工至1999年7月20日完工驗收,1999年10月19日在公證機關的監督下抽籤分到各户,被告應按約定支付墊付工程款:
三、施工資料三本及相關通知,欲證實原告按約定圖紙施工,經被告檢查驗收並使用,被告多次變更圖紙,是影響工程質量和延期完工的主因;
四、被告於2000年4月6日向原告出具的《證明》一份,欲證實墊付工程款情況;五、國家工商行政管理局及建設部制定的《建設工程施工合同》一份,認為根據該合同第三十一條之規定,被告逾期付款,應承擔違約責任,並支付逾期付款利息。
被告(反訴原告)官莊四組認為,對本訴原告提交的證據一的真實性、合法性無異議,該證據也是我方提交的證據,能夠證實原告(反訴被告)延誤工期;證據二、三、四的真實性無異議,但不能證實工程質量問題,且圖紙的變更並不必然導致工期延誤;證據五與本案無關,因雙方並未簽訂該合同,故不能證實本訴原告的觀點。
另被告(反訴原告)官莊四組針對爭議的焦點,提交下列證據予以證實:昆明市官渡區公證處(99)昆官證字第2475號公證書一份,欲證實原告(反訴被告)延誤工期.
本院認為,原告(反訴被告)牛街公司提交的證據一、二、三、四項被告(反訴原告)官莊四組對其真實性無異議,本院依法予以確認。證據五並非雙方簽訂的合同,與本案並無直接聯繫,本院不予認可。被告(反訴原告)官莊四組提交的公證書的真實性、合法性原告(反訴被告)牛街公司無異議,本院予以確認,但該證據並不能證實原告(反訴被告)延誤工期。
綜上所述,本院依法確認下列法律事實:1998年10月,被告就社員統建房進行工程召標,原告中標,雙方於同年11月10日簽訂《官莊四社社員統建房施工協議》,約定原告承建社員統建房34户,按每户93828元結算,每户暫由施工隊墊款25000元。合同簽訂後,原告於1998年11月15日開始施工,工程竣工後被告於同年10月19日進行了驗收,並將該統建房於1999年10月20日經公證分配給其社員居住使用,但被告以工程質量問題為由拒不支付原告為其墊的工程款,至今尚欠原告工程款250000元。該統建房經昆明市工程質量監督站檢測中心鑑定存在質量問題,檢測費用經雲南省高級人民法院司法鑑定科學技術研究所鑑定9户統建房需加固修復費用124859.28元。
本院認為:根據《中華人民共和國合同法》之規定,依法成立的合同,對當事人具有法律約束力,受法律保護。建設工程合同是承包人進行工程建設,發包人支付價款的合同。建設工程竣工後,發包人應當根據施工圖紙及説明書、國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準及時進行驗收。驗收合格的,發包人應當按照約定支付價款,並接收該建設工程。建設工程竣工經驗收合格後,方可交付使用;未經驗收或者驗收不合格的,不得交付使用。本案本訴原、被告雙方簽訂《官莊四社社員統建房施工協議》後,原告即按約定進行了施工。施工完畢後,雙方組織了驗收,並在公證機關的監督下,被告將房屋分到各户。至此,應該説原告已按約定履行了義務,被告則應按約定支付給原告工程款。但是,因房屋的質量關係到人民羣眾的生命、財產的安全,對驗收不合格的,不得通過降價的方式使不合格工程合法化。故雙方於2001年11月1日簽訂的《協議書》第一條的約定,即由於不同程度的質量問題,原告原意減去5000元,作為每户的維修費和補償費的約定違反法律規定,該協議為無效協議,本院不予支持。由於工程質量是施工方造成,本訴被告應當賠償因工程質量不合格所產生的加固修復費。反訴原告反訴請求判令反訴被告賠償因工期延誤給其造成的損失約105378元及利息,本院認為,本訴原告將建好的房屋交付給反訴原告後,反訴原告已將房屋進行了實際的處分,且雙方在此後的協議中均未提出過延期交付房屋的實質性問題,故反訴原告的該項請求本院不予支持。
綜上所述,本院依照《中華人民共和國合同法》第八條、第二百六十九條、第二百七十九條、第一百零九條、第一百一十一條之規定,判決如下:
一、本訴被告官渡區前衞鎮官莊社區居民委員會第四小組於判決生效之日起十日內支付給本訴原告昆明市牛街建築經營公司工程款250000元:
二、反訴被告昆明市牛街建築經營公司於判決生效之日起十日內賠償反訴原告官渡區前衞鎮官莊社區居民委員會第四小組因工程質量不合格產生的加固修復費用124859.28元;
三、上述兩項相抵,本訴被告官渡區前衞鎮官莊社區居民委員會第四小組應支付給本訴原告昆明市牛街建築經營公司工程款125140.72元,於判決生效之日起十日內付清;
四、工程質量鑑定費24000元、工程加固修復評估費10000元,由反訴被告昆明市牛街建築經營公司承擔:
五、駁回本訴原告昆明市牛街建築經營公司的其他訴訟請求;
六、駁回反訴原告官渡區前衞鎮官莊社區居民委員會第四小組的其他訴訟請求。
本訴訴訟費6260元,由被告官渡區前衞鎮官莊社區居民委員會第四小組承擔,反訴訴訟費2500元,由反訴被告昆明市牛街建築經營公司承擔。
如不服本判決,可於判決書送達之日起十五日內,向本院遞交上訴狀,並按對方當事人的人數提出副本,上訴於雲南省昆明市中級人民法院。
審 判 長:李某某
審 判 員:張某某
代理審判員:姚某某
二00三年八月廿八日
書 記 員:李某某
書 記 員:李某某
由此可見,在判決書中,法院首先闡述了工程雙方的控辯意見,然後陳述了工程質量糾紛的事實及經過,並給出了本院的認定事實。最後根據相關法律作出判決。如果一方對判決書不服,可以在規定期限內提請上訴,要求啟動二審程序。
-
市政工程質保金規定有哪些規定?
推薦:工程驗收單">工程驗收單建設工程承包合同">建設工程承包合同工程施工合同">工程施工合同拖欠工程款">拖欠工程款工程款税率">工程款税率工程款支付申請">工程款支付申請為了方便人們出行,政府單位會鼓勵企業修建市政道路。由於此類工程項目易受到環境...
-
安徽電大工程質量驗評的依據是什麼?
工程質量問題近幾年越來越受到人們的關注,隨着網絡的不斷髮展,經由互聯網傳播的工程質量出現問題的例子也越來越多,對於一個工程項目來説,最終決定它是否可以投入使用的應是最後的驗收評測階段,今天我們通過了解安徽電大工程質量驗評的依據來對工程質量評定的依據作...
-
檢驗工程質量評定資料有哪些?
一、檢驗工程質量評定資料有哪些?下面就是詳細的資料分類:1、地基驗槽記錄;2、基樁工程質量驗收報告;3、地基處理工程質量驗收報告;4、地基與基礎分部工程質量驗收報告;5、主體結構分部工程質量驗收報告;6、特殊分部工程質量驗收報告;7、線路敷設驗收報告;8、地...
-
2021年工程質保金的規定是否有什麼新的變化
一、工程質保金的規定是否有什麼新的變化?工程質量保脩金一般不超過施工合同價款的3%。合同條款中對涉及質保金的下列事項最好事先進行約定:(一)質保金預留比例、返還期限及方式;(二)質保金是否計付利息,如計付利息,利息的計算方式;(三)具體的保修範圍、缺陷責任...