建築合同中沒有約定違約金數額,如何承擔違約責任
建築合同中沒有約定違約金的數額,那麼違約方要如何承擔違約責任呢?違約賠償金又要如何計算呢?針對這個問題,本站小編為大家整理了相關的內容,請閲讀下面的文章進行詳細的瞭解。
【案情】
2010年6月18日A市某房地產開發有限公司(以下簡稱“開發公司”)與A市某建築工程公司(以下簡稱“建築公司”)簽訂了一份建設工程施工合同。該合同約定:開發公司將位於該市新城區某小區的八幢樓房的基礎、主體普通裝飾、水電安裝等發包給建築公司承包,承包形式為自籌資金和包工包料;開工期為2010年6月21日,竣工期為2012年6月20日,總工期為730天;違反合同約定,須向對方依法支付違約金。竣工期滿,其中一幢樓房未按期完工。就違約金支付問題,雙方協商無果,於是開發商訴至法院,請求終止雙方簽訂的建設工程施工合同並要求建築公司支付違約金20萬元。
在建設工程施工合同中,對法律無明確規定而合同又約定“依法支付違約金”的條款該如何執行?存在兩種觀點:
第一種意見認為,法律無明確規定而當事人又約定“按法律規定處理”的條款,屬於對違約金無約定或約定不明確的情形,可按沒有約定處理,故對開發公司主張違約金的訴請不予支持。
第二種意見認為,建築公司的違約行為給開發公司帶來了實際損失,該損失應當由建築公司以違約金的形式賠償給開發公司,符合民法上的公平原則。
【評析】
1.關於建設工程合同違約金的法律規定。我國《合同法》第二百八十一條關於“因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的,發包人有權要求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建後,造成逾期交付的,施工人應當承擔違約責任”的規定,明確規定施工人因逾期交付而承擔違約責任,這裏的違約責任包括賠償發包人因逾期交付受到的損失、按照約定向發包人支付違約金、減少價款、執行定金罰則等。
2.建設工程合同違約金沒有具體法律標準。法定違約金是指由法律直接規定的違約金。在建設工程上,由於違約的種類繁多,客觀上為以法律方式制定違約金標準帶來困難,事實上目前我國亦無相關具體的法律標準。在務實中,通常違約金合同有概括性和具體性之分,概括性違約金合同指當事人對違約行為不做具體區分,概括性違約指的是一旦有違約行為就應向對方支付一定數額的違約金;具體性違約指的是當事人針對不同的違約行為可以約定不同的違約金數額。本案屬概括性違約金合同,規定只要違約就要向對方支付法定違約金,既沒有約定具體違約金數額,也沒有約定因違約產生的損失賠償的計算辦法,約定存在瑕疵,屬違約金約定不明。
3.對建設工程違約金約定不明的實踐處理。可援引《合同法》第一百一十三條關於“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失,包括合同履行後可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失”之規定,明確規定了不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定給對方所造成的損失即為違約損失,違約金數額一般以給損失方所造成的實際損失為限,同時損失方負有舉證義務,以證明對方有違約行為以及因對方違約給自己所帶來的實際損失數額。
-
法人變更後原先的合同生效嗎,有效合同相關條件
一、法人變更後原先的合同生效嗎法人變更後原先的合同生效。《公司法》第三條:公司是企業法人,有獨立的法人財產,享有法人財產權。公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。有限責任公司的股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任;股份有限公司的股東以其認購的股份...
-
無效合同必須起訴撤銷嗎,應該如何確認合同無效
一、無效合同必須起訴撤銷嗎無效的合同自始至終無效,所以無效的合同不需要起訴撤銷,可以撤銷的合同才需要申請撤銷。《中華人民共和國民法典》第一百五十五條【無效、被撤銷的民事法律行為自始無效】無效的或者被撤銷的民事法律行為自始沒有法律約束力。第一百五...
-
民法典中合同必須繼續履行嗎,合同繼續履行的條件
一、民法典中合同必須繼續履行嗎民法典規定,合同違約後,如果合同可以繼續履行的,應該繼續履行合同。如果不符合履行條件的,不用履行。《中華人民共和國民法典》第五百七十七條【違約責任】當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、...
-
珠海XX公司與珠海市xx設計工程有限公司、XX公司裝飾裝修合同糾紛一審民事判決書
珠海XX公司與珠海市XX公司、XXXX公司裝飾裝修合同糾紛一審民事判決書廣東省珠海市金灣區人民法院(2018)粵0404民初2415號原告:珠海XX公司,住所地:珠海市橫琴新區寶華XX-8170。法定代表人:徐XX,總經理。委託訴訟代理人:王XX,廣東非凡律師事務所律師。委託訴訟代理人:鄧...