網籤版工程工程合同樣式
網籤版工程工程合同樣式
甲方: 乙方: 甲方現將鴻園小區工程承包給乙方。雙方達成協議具體如下。 一、乙方全額墊資。 二、本期工程建築總面積大約叁萬平方米。樁基礎混結構。一切完工後交予甲方驗收(房屋質量、外牆磚、油漆、門窗扶手、水電管道線路等,注:若外牆磚全為實貼,價格雙方再議。 三、本工程________年____月年年____日竣工,總施工天數為 個晴天日,施工中遇到下列情況工期應順延, 1、工程量變化,設施變更,基礎處理等延誤時間。 2、非乙方原因造成停工,停電累計超過 小時。 四、甲方的權利和義務: 1、甲方負責協調乙方施工中所發生的糾紛與矛盾。 2、甲方必須做好施工現場三通一平工作(即電通、水 通、路通場地平整)。好後,兩週內施工隊進場施工,超出兩週時間保證金伍萬元罰沒。 3、在施工過程中,乙方必須加強安全管理,如發生安全意外事故,一切責任及費用均由乙方自己負責,與甲方無關。 五、乙方的權利和義務: 1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖施工。 2、乙方全權採購施工所需的一切材料,如不符合標準的甲方有權制止。 3、乙方不承擔任何費用,因甲方原因導致工程停工一切損失由甲方承擔,因乙方原因導致停工的一切損失由乙方承擔。 六、工程價格和結算: 1、每平方米價格為850元,總價按竣工實際面積結算。 2、甲方預售房屋的預售款交予乙方低算工程款,如不交雙倍罰款,甲方保留百分之五保證金,________年後房屋無開裂、滲漏、傾斜、下沉等問題後清算給乙方。若乙方將房屋交付給甲方之日起至8個月內房屋沒有出售,乙方有權按合同價收回將房屋出售。 七、本合同依法訂立,即具有法律約束力,雙方均應嚴格執行。 八、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字後生效。 甲方 乙方________年____月____日
-
施工單位與業主簽訂工程施工合同
合同的訂立又稱締約,是合同雙方動態行為和靜態協議的統一,它既包括締約各方在達成協議之前接觸和洽談的整個動態的過程,也包括雙方達成合意、確定合同的主要條款或者合同的條款之後所形成的協議。合同一般都是雙方的法律行為,只有雙方當事人協商一致才能成立,也就是...
-
建設工程施工合同,案由
合同糾紛訴訟是指人民法院根據合同當事人的請求,在所有訴訟參與人的參加下,審理和解決合同爭議的活動,以及由此而產生的一系列法律關係的總和。合同糾紛的內容涉及到合同本身內容的各個方面,糾紛內容多種多樣,幾乎每一個與合同有關的方面部會引起糾紛。而合同糾紛從...
-
工程工程通用版協議書
工程工程通用版協議書第一條本合同雙方當事人:出租方:_________(以下簡稱甲方)地址:_________電話:_________法定代表人:_________承租方:_________(以下簡稱乙方)地址:_________電話:_________法定代表人:_________甲方同意按規劃用途租賃土地使用權給乙方使用。根據國...
-
標準版建築工地施工合同樣式
標準版建築工地施工合同樣式發包方:(以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)慈有委託層客房牆面鋪貼牆紙工程,經雙方友好協商達成一下協議:1,甲方負責處理牆面平整,乾燥,打上基膜底漆,施工前乙方對牆面檢查驗收合格後方可施工,甲方負責提供施工時所需要的梯子凳子等施工物品。2...