網籤版工地工程合同模板
工程施工合同3W
網籤版工地工程合同模板
甲方: 乙方: 甲、乙雙方經過友好協商,就長安風情街123號店鋪裝修工程由甲方承包給乙方施工,按照《民法典》和《建設安裝工程承包合同條例的原則》,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議:1、工程概況:
1.1工程名稱:
1.2工程內容:
1.3工程施工日期:________年____月____日至________年____月____日
1.4質量等級:合格
1.5合同價款:定為人民幣 元。大寫人民幣: 元整。(此價格為不含税價格,按預算書項目,工程款項以最後實際面積核算為準,由乙方開立收據)
1.6任一方不可在未取得另一方同意前改變合同價款,若合同價款如因設計改變或其它因素增減,由甲乙雙方協商後比照本通用版合同
2.2項辦理。
2、合同文件組成:合同正本、圖紙、預算書
3.適用的法律:《民法典》和《建設安裝工程承包合同條例》
4、圖紙:圖紙應由甲方審籤方可使用;
5、甲方工作
5.1甲方在工程開工前應申請施工許可證,辦理施工所需的各種證件、批件。
5.2清除施工場地內影響進場施工的障礙物。
5.3承擔施工現場的水電費用。
5.4違約處理:因甲方違反本條各款造成工期延誤時,責任由甲方承擔。
6、乙方工作
6.1成品的保護要求:對施工現場需要保留的設施及乙方已完工的部分工程,乙方有責任予以保護;否則,造成的損失由乙方承擔。
6.2在乙方已完工的項目中,甲方已驗收的或使用的,如遭受損壞時,由責任方承擔。
7、工期
7.1延期開工:因甲方原因(如變更方案)而造成延期開工,可將竣工期限向後順延;如甲方堅持按原竣工期限完工時,甲方除了提供趕工條件外,還應承擔乙方的趕工費用(如工人的加班費和新增工人的工資等費用)。
7.2暫停施工:因甲方原因(如資金不按期到位)而造成的停工,除總工期按竣工的天數向後順延外,甲方還應承擔乙方由此造成的實際損失;若因乙方的原因而造成停工,則由乙方自行負責趕工費用,竣工期仍保持不變。
7.3因天災或人力等不可抗拒的原因而被迫停工時,可經雙方協商並通過書面形式確定順延工程期限。
8、工程款的支付
8.1 工程款項最後結算(即
8.
2.3與
8.
2.4部分)支付,以實際面積核算為準,合同簽訂時之
8.2部分先以先期預算表填寫,工程完工後再進行後期更改.
8.2工程款分五期支付:
8.
2.1 在合同簽定時,甲方應付工程款項總額的5%(即人民幣 元)作為施工手續費用備用款項.
8.
2.1乙方進場當天內,甲方應支付工程總額的25%(即人民幣 元)作為首期工程備料款。
8.
2.
2.基礎工程快要完工時甲方再付給工程總額的50%,(即人民幣 元)。作為木材等大件工程材料備料款。
8.
2.3完工驗收後甲方再付給工程總額的15%,(即人民幣 元)。
8.
2.4剩餘尾款5%(即人民幣 元)甲方於驗收日起算六個月後付予乙方,此期間視同保留款,以保證裝修質量。
9、設計變更
9.1甲方變更原設計方案時,需在該項目施工前2天通知乙方,並在該變更圖紙備忘錄上簽字。
9.2甲方要求增加或減少項目時,應相應增加或減少工程款,乙方應在雙方約定的時間內向甲方提交增加或減少部分的圖紙和報價,甲方認可後應在圖紙上簽字。
9.3凡甲方未在變更備忘錄和增補圖紙上簽字的變更及增補工程,乙方可拒絕施工,並按原圖紙施工。如因此造成的損失,其責任由甲方承擔。
9.4因上述的原因影響工期時,雙方經協商以書面形式確定順延工程期限。
10、質量與驗收
10.1甲方收到乙方的竣工驗收報告後,應在2天內作出答覆。如逾期不答覆,乙方即視為同意驗收合格。
10.2未經交付驗收而甲方擅自使用的,視作驗收合格使用,乙方概不負責。
10.3驗收標準以雙方認可並附於本合同附件之施工圖紙、預算書、效果圖等為準。(效果圖為參考效果,驗收時應排除電腦繪圖之感觀) 1
1、違約責任 1
1.1合同生效後,甲、乙任何一方不得單方違反合同,否則違約方應向另一方支付合同價款的5%作為違約金;或由甲、乙雙方協商解決。 1
1.2甲方不按時付款時,乙方有權停工。甲方在接到乙方停工書面通知,2天內仍未付款時,乙方可以撤回工程隊,其責任由甲方承擔。 1
2、其它條款 1
2.1乙方要完善安全措施,文明施工。 1
2.2本合同中的未盡事宜,可增訂補充條款,若補充條款與原合同中有關條款相牴觸時,則以補充條款為準。 1
2.3本合同自雙方完工驗收合格,雙方結清各種款項時失效。 1
2.4本合同正本兩份,甲、乙雙方各執壹份。 甲 方: 簽定日期:________年____月____日 乙 方: 簽定日期:________年____月____日
-
實用版私人施工合同樣本
實用版私人施工合同樣本甲方:________________乙方:________________為了推進我校後勤工作社會化的進程,根據《_________》,就校園物業零星維修由乙方承接,經雙方協商,達成以下協議。一、託管時間自________年____月____日至________年____月____日。二、甲方職責1....
-
建設工程施工合同由哪三部分組成
合同糾紛訴訟是指人民法院根據合同當事人的請求,在所有訴訟參與人的參加下,審理和解決合同爭議的活動,以及由此而產生的一系列法律關係的總和。合同糾紛的內容涉及到合同本身內容的各個方面,糾紛內容多種多樣,幾乎每一個與合同有關的方面部會引起糾紛。而合同糾紛從...
-
標準施工合同樣本
標準施工合同樣本依據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,結合家居裝修工程施工的具體情況,甲、乙雙方在平等、自願協商一致的基礎上,就甲方家庭裝修工程的有關事宜,達成如下協議:第一條:工程概況1.1工程名稱:_______________1.2工程地址:_______________...
-
新版工程承包合同範本
新版工程承包合同範本甲方:乙方:根據《民法典》甲方現將位於共青____市共安大道____鎮________年保障性住房號樓鋁合金窗工程以包工包料方式承包給乙方,經雙方協商達成如下條款以供雙方共同履行。一、工程品名、顏色、規格1、該鋁合金為煙灰色,厚度為1.0,型號和玻璃...