拖欠工程款可以讓對方停工嗎
工程款糾紛2.82W
可以。
發包人拖欠工程款,是導致建築工程停工的最常見的一個原因。
當承包人採取合理方式催告後,在合理期限內發包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然會給承包人造成窩工、停工等不應有的損失。
這種情況下,承包人在追討工程欠款時,是可以同時要求發包人賠償相應的停工、窩工等損失的。
《民法典》第八百零三條
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。
發包人拖欠工程款,是導致建築工程停工的最常見的一個原因。
當承包人採取合理方式催告後,在合理期限內發包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然會給承包人造成窩工、停工等不應有的損失。
這種情況下,承包人在追討工程欠款時,是可以同時要求發包人賠償相應的停工、窩工等損失的。
法律依據
《民法典》第八百零三條
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。
-
工程欠款司法解釋是什麼
推薦:工程驗收單">工程驗收單建設工程承包合同">建設工程承包合同工程施工合同">工程施工合同拖欠工程款">拖欠工程款工程款稅率">工程款稅率工程款支付申請">工程款支付申請在建築工程當中,我們大家可能經常會聽到這樣的新聞,建築工程竣工以後,相關部門拖欠...
-
欠工程款被起訴的後果
欠別工程款不還被人起訴對生活會有影響。如果欠的工程款屬於個人行爲或對債務承擔無限責任,根據《最高人民法院關於限制被執行人高消費及有關消費的若干規定》的規定,被執行人將被採取限制消費措施。拖欠工程款是建設工程施工合同糾紛中的一種。建設工程施工合同...
-
工程索賠有哪些分類?
工程索賠工程索賠是指在合同履行過程中,對於並非自己的過錯,而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失向對方提出經濟補償和(或)時間補償的要求。索賠是工程承包中經常發生的正常現象。由於施工現場條件、氣候條件的變化,施工進度、物價的變化,以及合同條款、規範...
-
工程欠款的原因有哪些?
1、承、發包雙方信息不對稱。根據《建築法》第8條,申請領取施工許可證應當具備的條件之一是建設資金已經落實。從邏輯上講,既然能夠取得施工許可證說明建設資金已經落實,訂立合同時,發包人對資金來源事宜更是言之鑿鑿,萬無一失。然而,只有發包人對資金落實狀況、後期...