拖欠工程款能讓對方停工嗎
工程款糾紛1.5W
可以。
發包人拖欠工程款,是導致建築工程停工的最常見的一個原因。
當承包人採取合理方式催告後,在合理期限內發包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然會給承包人造成窩工、停工等不應有的損失。
這種情況下,承包人在追討工程欠款時,是可以同時要求發包人賠償相應的停工、窩工等損失的。
法律依據:
《民法典》第八百零三條
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。
發包人拖欠工程款,是導致建築工程停工的最常見的一個原因。
當承包人採取合理方式催告後,在合理期限內發包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然會給承包人造成窩工、停工等不應有的損失。
這種情況下,承包人在追討工程欠款時,是可以同時要求發包人賠償相應的停工、窩工等損失的。
法律依據:
《民法典》第八百零三條
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。
-
建設工程承包合同通用條款都有哪些?
承包人中標後,會和發包人簽署一份工程承包合同。對於雙方而言,簽署一份內容完整的建築工程承包合同非常重要,可以在很大程度上規避工程糾紛。和其它合同一樣,工程承包合同裏面也有一些必備條款。那麼建設工程承包合同通用條款都有哪些?現在小編通過這篇文章和大家分...
-
工程質量罰款多少錢
衆所周知,一個工程的質量是十分重要的,特別是修橋,修房以及修路等的工程更是不能夠有一絲馬虎,因爲這些工程關係着很多人。如果這些工程屬於豆腐渣工程的話,後果是無法想象的,但能肯定的是這個後果肯定是我們無法接受的。由此我們可以看出工程質量的重要性,因此法律中...
-
在建築工程中發包人主張將工程款予以抵扣的如何處理
發包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的,不予支持,但當事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認或發包人有證據證明其有正當理由向合法分包人、實際施工人支付的除外。【法律依據】《民法典》第八百零七條,發包人未按照約定支付價款的...
-
工程進度款利息訴訟時效是多久
向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間爲三年。拖欠工程款糾紛的訴訟時效爲三年。自當事人知道或應當知道其權益受到損害時起計算。《民法典》第一百八十八條向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間爲三年。法律另有規定的,依照其規定。訴訟時效期間自權...