機械設備定製技術合同範本怎麼寫
機械設備定製合同範本
合同編號:_________
合同簽訂地:_________
甲方(承攬人):_________
法定代表人:_____,職務:_____
地址:_________
乙方(定作人):_________
法定代表人:_____,職務:_____
地址:_________
根據《民法典》中合同編及其他相關法律規定,就乙方向甲方購買機械設備事宜,經雙方友好協商,達成如下協議。
一、設備規格型號及價格
產品名稱 規格型號 數量 單價 備註
合計金額(含稅):人民幣 元(大寫)
二、產品的質量標準及驗收方式、保修期限條款
1、產品質量按雙方約定的技術標準和技術條件執行,機械設備生產完成後,由乙方在收到設備之日起日內按照約定的技術標準和技術條件進行驗收(相關技術標準和技術條件詳見附件),甲方派員協助安裝調試,若乙方認爲產品質量存在問題,必須在貨物驗收之日起__日內以書面的形式提出,如超過此期限未提出異議,則視爲甲方提供的產品完全符合乙方質量要求。
2、乙方確認的收貨人爲____ 身份證號碼爲____職務爲____ ,收貨人驗收意見視爲乙方的驗收意見。
3、甲方指定 ____(身份證號碼:____) 爲本合同的聯絡人,負責與乙方溝通合同的執行情況。
4、甲方爲設備提供 年保修期限,易損件除外(易損件包括 )。
三、交貨時間及交貨方式、運輸費用的承擔
1、甲方應於 年 月____日前向乙方交付貨物。
2、交貨方式爲乙方自提,即乙方自行到甲方所在地提取貨物,甲方在其公司所在地完成交貨。
3、貨物的運輸方式由乙方自行選擇,運輸費用由乙方自行承擔。
四、配件提供條款
設備保修期內,乙方不得向除甲方以外的任何人購買設備的配件,否則,因乙方自行購買的配件質量問題造成設備的損壞,甲方不負責維修。
五、定金條款
本合同簽訂後 日內,乙方必須按合同金額的%支付定金,若乙方未按合同的約定支付後續定作款或不履行合同約定的先付款後提貨義務,無權要求返還定金;合同履行完畢後,定金折抵定作款。
六、貨款的結算、支付方式
1、乙方收到設備後 日內,應按照合同約定的金額向甲方支付貨款。
2、乙方向甲方支付款項,必須匯入下列甲方指定的賬戶,非經甲方書面授權,乙方不能向任何單位或者個人支付款項:
開戶行:_________
賬戶名:_________
賬號:_________
七、違約責任
1、甲方的違約責任:甲方未能按期交付定作的機械設備,必須按逾期交貨部分的價款日萬分之 的標準向乙方支付逾期交貨違約金。
2、乙方的違約責任:
(1)乙方延遲支付約定的款項,甲方有權延期交付定作物;
(2)如乙方未按合同約定的時間付款,每逾期一日,按日萬分之 _的標準支付逾期付款違約金;
(3)乙方逾期 個月不履行先付款後提貨的義務的,甲方有權變賣定作物,變賣價款歸甲方所有;
(4)乙方應及時驗收並做書面的收貨確認,乙方遲延驗收或不做書面收貨
確認的,每遲延一日應向甲方支付違約金人民幣 元;遲延驗收或不做書面收貨確認時間超過日視爲乙方無理拒收,甲方有權解除本合同,將貨物另行處置,已收取的定金不予退回。,
(5)若乙方未支付全部定作款,則定作物機械設備的所有權歸屬甲方,乙
方不得轉讓、抵押、轉移、變賣該機械設備,否則,乙方必須承擔相應的責任。
八、合同的變更和解除
合同的變更和解除依照《民法典》的有關規定執行。
九、其他事項
1、本合同產生糾紛,由雙方協商解決,協商不成,由甲方所在地的人民法院管轄。
2、本合同壹式貳份,由雙方各執壹份存檔;本合同未盡事宜,由雙方簽訂補充協議,其效力與本協議一致;本協議設備清單、技術標準、技術條件、零配件清單、定作物機械設備交接單爲合同的組成部分。
3、合同簽訂時,雙方必須相互交付營業執照副本、組織機構代碼證、開戶許可證、委託代理人的身份證複印件。
4、本合同自雙方簽字或蓋章後生效。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
_________年____月____日
簽訂地點:_________
綜上可知,機械設備定製合同的內容主要包括定作人對機械設備定製的要求以及雙方所需要承擔的責任,以及雙方所需要承擔的違約責任,以及合同的變更與解除,以及其他相關事項。有了機械設備定製合同可以更好的保護雙方的合法權益,維護雙方之間的權利義務關係。
-
簽了一年的合同辭職算違約嗎?
一、簽了一年的合同辭職算違約嗎簽了合同辭職並不算違約。根據法律規定,經勞動合同當事人協商一致,勞動合同可以解除;勞動者可以解除勞動合同,應當提前三十日以書面形式通知用人單位。法律其他規定等。《勞動合同法》第三十七條勞動者提前三十日以書面形式通知用人...
-
民法典中贈與合同簽訂後可否撤銷
一、民法典中贈與合同簽訂後可否撤銷贈與合同想要撤銷必須要在贈與財產的權利轉移之前撤銷,而且經過公證的贈與合同或者具有救災、扶貧、助殘等公益、道德義務性質的贈與合同是不能撤銷的。《中華人民共和國民法典》第六百五十八條【贈與人任意撤銷權及其限制】...
-
合同不成立的法律規定是哪些?
一、合同不成立的法律規定是哪些?依據《民法典》的規定,合同無效的情形有很多,包括當事人不具有民事行爲能力、合同中有非法的內容等。《民法典》關於合同無效情形的規定:第一百四十四條【無民事行爲能力人實施的民事法律行爲的效力】無民事行爲能力人實施的民事...
-
劉XX與路橋區路北街道洋葉村村民委員會土地租賃合同糾紛二審民事判決書
上訴人(原審原告):劉XX。委託代理人:張元,浙江新臺州律師事務所律師。被上訴人(原審被告):路橋區路北街道洋葉村村民委員會。法定代表人:於XX。委託代理人:茅XX,浙江XX律師。委託代理人:李X,浙江XX律師。上訴人劉XX因土地租賃合同糾紛一案,不服台州市路橋區人民法院(2015)臺路...