安裝工程承包合同範本專業版
安裝工程承包合同範本專業版
發包方(以下簡稱甲方):_________________________________________________
承包方(以下簡稱乙方):_________________________________________________
依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規、條例、規章等,雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就_____________________________項目_______安裝工程協商一致,簽訂本合同,並遵照執行。
一、工程項目
1、工程名稱:___________________________
2、工程地點:___________________________
3、工程編號:___________________________
4、工程範圍:___________________________
5、工程造價:
(1)本工程施工圖預算造價人民幣_________元,(大寫:____________________)
(2)如遇下列情況,合同總價作相應調整:
① 合同總價內經雙方確認的暫估價變化;
② 設計發生重大變更;
③ 甲方或者建設單位其他要求。
6、質量要求:
二、工程期限
1、開竣工日期:依照國家頒佈的工期定額,經雙方商定,本合同工程開竣工日期如下:
本工程自_________年_________月_________日開工,至_________年_________月_________日竣工,總歷時________天。
2、施工前各項準備工作,雙方應協商確定,分別負責按照完成。
3、工期延誤:對下列情況,經甲方代表確認後,可順延合同工期:
(1)因甲方原因使乙方不能按本合同約定日期開工且乙方已提前_____天通知甲方者。
(2)重大設計變更(擴大規模、改變結構、提高標準)且非乙方原因所致者。
(3)甲方變更計劃且非乙方原因所致,並對乙方工期有實質性影響,乙方停工______小時以上的時間段。
(4)施工中,圖紙間斷供應,造成乙方停工_____小時以上的時間段。
(5)在國家規定的工作時間中,現場連續停水或停電超過_____小時且當天無法調整造成乙方停工者。
以上原因應有書面的文件資料,非以上原因不能按期完成或推遲階段控制點的,甲方對乙方以推遲每天按工程結算總造價的_________%累計罰款,乙方還應承擔甲方與此有關的一切經濟損失及各級罰款。
第四條、工程款結算
1、全部工程造價的結算方式按下列第(_________)項規定辦理。
(1)以審查後的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
(2)按施工圖預算加包乾係數確定的包乾造價結算,包乾範圍以外的費用,另按有關規定付款。
(3)按標準施工圖單方造價包乾結算,包乾範圍以外的費用,另按有關規定付款。
(4)包工不包料工程,按預算定額規定的人工費結算。
(5)招標的工程,按中標的價款結算。
2、結算辦法
(1)程款按_________方式支付,具體為:
①本工程無預付款;
②按每月完成工程量統計報表,經監理、甲方審核確認後,支付合格已完工工程款的_____%;
③總工程款的_____%作為質量保證金,若無質量問題及其它違約情形,工程竣工後支付給乙方。相反,如存在質量問題及出現其它違約情形,甲方有權直接扣付乙方質保金,如給甲方造成的損失超過質保金數額,乙方對超出部分仍應予賠償。
第五條、施工與設計變更
1、乙方要依據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準以及設備要求組織施工,要全部達到合格。
2、要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方造成窩工、返工,材料、構件的積壓,施工力量和機構調遷等損失,應由責任方負擔。
(1)施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方,乙方應以書面形式通知甲方,由甲方在七天內與原設計單位商定,提出修改或變更設計文件,經甲乙雙方簽訂協議後,方準施工。
(2)在施工中,如遇設計變更超出原設計標準或規模時,應在施工前,按審批程序重新報批,經審查處審核工程預算,經辦銀行審查投資後,並由甲乙雙方簽訂協議,方可施工。否則,任何一方不得強行施工。
第六條、竣工驗收與保修
1、乙方在工程竣工前_____日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收,如甲方不能按時參加驗收,須提前通知乙方取得乙方同意後,另定驗收日期,但甲方須承認竣工日期,如再不按時參加驗收,其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。並償付給乙方按預算造價每日________%的逾期違約金。
2、竣工工程驗收合格,從驗收之日起三天內,乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按期接管,致使驗收後的工程發生損失,應由甲方承擔。
3、在進行竣工工程驗收中,如發現工程質量不符合規定,乙方應負責無償修理或返工,並在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格後,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方應償付給甲方按預算造價每日_______%的逾期違約金。
4、工程竣工驗收後,乙方對工程質量負責保修_____年(採暖工程在______暖期內)。在保修期內,確由建築施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故,乙方不負責無償修理
5、工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。
第七條、違約責任
1、由於乙方責任未按本合同規定的日期竣工,(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天,應償付給甲方按預算造價________%的逾期違約金;屬於包工不包料的,每逾期一天,應償付給甲方按預算人工費千分之_________的逾期違約金。
2、甲方不得藉故拖欠工程款,如逾期不付,按工程施工時銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金或承擔相應的法律責任。
第八條、爭議解決
建築安裝工程承包發生合同糾紛時,當事人雙方應及時協商,協商不成時,任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門,進行調解;解決不成的,可向合同履行地人民法院起訴。
第九條、合同份數及有效期限。
1、本合同一式_________份。甲乙雙方各執_______份,具有同等的效力;
2、本合同自雙方簽訂之日起生效,在全部工程竣工驗收並結清尾款後失效。
第十條、本協議未盡事宜雙方協商解決。
甲方(蓋章):
住所:
法定代表人:
委託人:
聯繫方式:
________年___月___日
乙方(蓋章):
住所:
法定代表人:
委託人:
聯繫方式:
________年___月___日
-
安裝承攬合同完整模板
安裝承攬合同完整模板甲方:(發包方)__________乙方:(承包方)__________本着互相信任的原則,就甲方的________工程達成以下協議。第一條工程概況1.裝修施工地點:_____________________________________________2.工期:_________年_______月_______日至________年____...
-
加工、訂貨合同樣本通用版
加工、訂貨合同樣本通用版簽訂日期____年____月____日供方(全稱):____需方(全稱):____根據《中華人民共和國民法典》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。一、品名、規格、數量、價格、交提供日期:二、質量標準、驗收方法及地點:三、原材料來源及互利方法:四、交...
-
建材器械安裝承攬合同樣本簡易模板
建材器械安裝承攬合同樣本簡易模板發包方:_________(以下簡稱甲方)承包方:_________(以下簡稱乙方)根據《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等自願、公平和誠實信用原則,就_________工程勞務作業承包事項協商一致,簽訂本...
-
最新安裝承攬合同樣式常用文
最新安裝承攬合同樣式常用文甲方:________________乙方:________________甲方因生產經營需要,在平等自願的基礎上,與乙方經友好協商達成如下協議:一、合同期內,甲方根據本合同的約定將空調安裝維修等售後服務工作交由乙方完成。二、合同期自_______年_______月______...