電力安裝工程承包合同範本是什麼
其實在當今時代,可以説人們的生活幾乎已經離不開電力工程。電力工程小到我們的生活,大到國家的經濟發展,都是起着無可替代的作用的。某情況下對電力的使用量是非常大的,因此電力工程的安裝必須有質量上的保障,是需要有專門的承包方來進行修建的。下面小編就為大家介紹一下,電力安裝工程承包合同範本是什麼?
電力安裝工程承包合同範本是什麼?
發包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國電力法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平、誠信的原則,為了明確責任,便於施工,結合本工程的具體情況,雙方達成以下協議:
1、工程項目及內容(工程概況)
(1)工程名稱:
(2)工程地點:
(3)工程內容或承包範圍:
(4)圖紙:圖紙是乙方施工的依據,一式三份,甲乙雙方各持一份,客户中心一份。圖紙提供方式:電力設計部門設計並由電力相關部門批准的工程設計施工圖紙。
2、合同工期 開工日期:(不得提前於電力相關部門批准同意施工的日期),竣工日期:(注:工程完成時間以電力部門批准施工的日期開始計算。)合同工期總天數為天,如因甲方未能提供工程施工的條件(工程手續、場地等)或因其他原因耽誤乙方施工,致使工期延期,因此造成的損失由甲方承擔。如因自然氣候、停電及其他客觀條件影響施工,工期順延。
3、承包方式:
4、工程總價:
5、工付款方式
( 1)工程開工前,甲方預付乙方工程款元(大寫: 整 ),用於工程前期線纜鋪設。
(2)設備到甲方指定安裝位置,甲方支付乙方 元(大寫: )
(3) 乙方安裝完畢,經設備可正常用電,經相關部門驗收合格,甲方在 年 月 日前付清剩餘 元(大寫: 整 )
6、工程質量及驗收 1. 乙方對設計單位的設計圖紙應會審,應按圖施工,在施工過程中發生設計問題應由乙方負責。 2. 乙方應嚴格按照設計要求和國家頒發的電器裝置安裝工程及驗收範圍進行施工,不合格的工程不準交工。如因乙方責任造成返工者,則有乙方承擔一切損失。 3. 工程驗收:自乙方向甲方提供竣工驗收申請之日三日內,由甲乙雙方提請相關電力部門驗收。 4. 甲方須派代表在施工現場協助乙方完成甲方負責的工作(場地清理等保證施工順利進行)。
7、違約責任:如有違反本合同相關事宜的,違約方應向對方支付本工程價款總額%的違約金。
8、施工安全:在施工過程中,由於乙方應當嚴格按照相關施工操作規定進行施工,在施工期間造成的一切事故或損失,由乙方承擔所發生的一切費用及相關責任。施工中發生的其他意外事故及損失由乙方全部承擔。
9、設備質保、維保 1、乙方給甲方安裝的設備和材料必須是正規廠家,技術規範符合國家法律法規要求的, 否則帶來的一切後果由乙方負責。 2、設備質保期年,日常維保由乙方負責。
10、爭議: 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,如協商不成功,則依法訴訟由工程所在地的人民法院管轄。
11、本合同後附材料和價錢清單,是本合同的一部分。
12、本協議未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
13、本協議一式頁份,甲乙雙方各持份,自雙方簽字蓋章後生效。 發包方(甲方公章): 承包方(乙方公章): 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委託代理人: 委託代理人: 電話: 電話: 開户銀行: 開户銀行: 賬號: 賬號:
工程施工下設人工費、材料費、機械費、其他直接費等四個明細。其中人工費核算一線工人工資、津貼、伙食、補助,但不包括保險,一線工人保險在間接費裏核算;材料費核算構成工程實體的材料耗用,其中包括快拆組件租費、腳手架子管租費等外租材料以及分包部分的核算,如護坡、降水、防水等;機械費核算大型推土機、壓路機、兩頭忙、蛤蟆夯、汽車泵、砼泵、外用電梯、塔吊等的租費,包括給這些機械的加油機維修養護費;其他直接費主要核算不能區分開以上三種費用的支出,但是構成工程項目實體的支出,如:土方的二次搬運費、工程用水費、電費等。
按照形象進度結轉工程施工,工程施工借方餘額為未完施工,表示暫時沒有相應收入的成本。如果工程施工全部結轉,則餘額為零。工程施工餘額不可能在貸方。
通過小編的介紹,大家可以看出,其實在電力安裝工程承包合同當中,對工程的承包方是工程造價,工程付款方式以及雙方應該承擔的一些責任和義務等都應該儘量的有所提及。畢竟合同簽訂了以後,萬一對方發生了什麼違約情況的話,是可以以此為依據向法院提起訴訟的。
-
鋼結構工程承包合同範本是怎樣的?
在工程施工之前,一般需要經過招標、投標以及中標等程序,在確定各項事宜之後,需要協議擬定承包合同。工程的項目是比較多的,對於不同的工程的承包合同範本是存在差異的,今天本站小編給大家帶來的是鋼結構工程承包合同範本。發包人:承包人:日期:年月日鋼結構工程承包合同...
-
我國轉租合同中建築面積不符算違約嗎?
一、我國轉租合同中建築面積不符算違約嗎?我國轉租合同中建築面積不符算違約。《民法典》第五百七十七條【違約責任】當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。第五百八十五條【違約金】...
-
建設工程施工合同中勞務工資糾紛怎麼去法院起訴
律師解析:建設工程施工合同中勞務工資糾紛去法院起訴的流程,主要包括:1、準備好民事起訴狀和證據材料。2、到具有管轄權的人民法院起訴,並提交起訴狀和相關的證據材料。3、法院認為符合起訴條件的,在七日內立案並通知當事人。按照人民法院的通知準時出席參與訴訟活...
-
建築工程施工居間合同範本?
近幾年,全國房地產火熱興起,建築工程活動量也很突出,與之伴隨的是建築工程施工居間活動也逐漸增多,但是實踐中建築工程施工居間常常出現問題,導致糾紛的發生,進而引發訴訟。因此,簽訂《建築工程施工居間合同》對於預防糾紛,以及面對糾紛的應對起到了重要的作用。今天,...