關於追繳勞務費必殺技

關於追繳勞務費必殺技

{子問題開始}工程施工{子問題開始}勞務{子問題開始}合同

發包人：

承包人：

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律法規，遵循平等自願、公正和誠實信用的原則，雙方就建設工程勞務承包事項協商一致，訂立本合同。

第一條 工程概況

工作內容：

工程名稱：

工程範圍：

第二條 作業人員：

第三條 合同工期

開工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期為______天。

第四條 合同價款

1、合同價款為：_________元（人民幣），大寫：_______元。

2、合同價款的確定原則 _________。

第五條 合同價款的結算和支付

1、發包人應於每月___日對承包人完成的工程量給予核實結算並向承包人出具書面的結算單。

2、合同價款支付時間： _____。

第六條 工期延誤

1、 非因承包人的原因造成工期延誤的，承包人不承擔任何責任。

第七條 材料機具供應

1、由承包人自備的工具須其自帶入現場，由發包人提供的機械設備、防護用具由發包人採購並供應到施工現場。

2、承包人應遵守和執行發包人材料機具領用規定，對領用的材料、機具要與發包人共同清點，履行書面領、還手續，對借用的發包人的機具，要嚴格按操作規程使用，加強維修保養。

第八條 發包人的權利及義務

1、負責提供場地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現場，負責工程施工的組織與協調及技術、質量、安全、場容等方面的交底。

2、負責於_______年_______月_______日提供施工圖紙_______套，提供必要技術資料和辦理施工洽商。

3、負責組織施工檢查、驗收，監督承包人的工程進度、工程質量、安全生產及按圖施工情況，材料領用情況及行政管理事務。

4、負責解決施工中存在或發生的技術問題。

第九條 承包人的權利和義務

1、在施工生產過程中，承包人必須保證人員相對穩定，不能隨意變更備案人員，服從發包人的統籌安排，統一調動。

2、當發包人因故不能保證連續生產時，承包人在不影響發包人生產任務的前提下，可將隊伍進行臨時調整。

第十條 違約責任

1、發包人違約責任：

（1）由於發包人原因造成停工、窩工時應按實際發生情況向承包人賠償損失。停工、窩工應辦理書面洽商，方作為決算依據。發包人任務不足或因故不能繼續履行合同時，雙方協商後可提前終止合同。

（2）由於發包人施工人員指揮錯誤造成的工程質量問題，其經濟損失及有關責任由發包人承擔。

（3）發包人超過約定的支付時間不支付勞務費或決算價餘款的，承包人可向發包人發出要求付款通知，發包人收到承包人通知後仍不能按要求付款，可與承包人協商簽訂延期付款協議，經承包人同意後可延期支付發包人不按合同約定支付勞務費或決算價餘款，雙方又未達成延期付款協議，承包人有權書面告知發包人理由，撤走其人員，並依法追索拖欠款及損失賠償費。

2、承包人違約責任：

（1）因承包人原因造成發包人工期延誤或工程質量嚴重不符合要求時，發包人可以終止合同，並要求承包人在_______日內退出施工現場，承包人應當退出施工現場，但發包人應在要求承包人退出施工現場的時限內，與承包人就結算事宜達成書面協議或由監理公司、發包人、承包人共同對己完成的工程量進行籤認。

（2）承包人未按發包人選定的施工隊伍進場，發包人有權要求承包人進行更換、調整，承包人無法調整時，發包人有權暫不安排施工任務（窩工損失承包人自負），並書面通知承包人，直至終止合同。

（3）因承包人責任造成質量事故和延誤工期，其工料損失概由承包人承擔。

第十一條 合同爭議的解決

在履行合同過程中發生爭議，雙方首先進行協商，協商不成可向有關部門申請調解。當事人不願和解、調解或和解、調解不成的，向被告住所地人民法院起訴。

第十二條 合同的生效與終止

1、本合同經雙方簽字蓋章後生效。

2、本合同在完成分包工作內容、結清工程決算尾款後，即宣告終止。

第十三條 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，雙方各執___份，備案留存一份，副本____份。

發包人：

_____年____月____日

承包人：

_____年____月____日

使用説明：發包人處一定要項目經理簽字並蓋項目部章（如果項目部無法蓋章，只有項目經理簽字，你需要尋找這個項目經理就是這個項目部的這方面的證據）。

2、結算單

使用説明：這個結算單，你大概搞一個和這類似的就可以了，主要是要發包人核對後寫上“核對無誤，張某某 6月7日”。這個是我給你示範的例子。你需要根據你自己情況來填寫。

3、催要短信或電話錄音

使用説明：如果不給錢，可以仿照這個給他發一個催款的短信或者微信或通話錄音。錄音中一定要把所欠的金額説清楚。