瓦工裝飾工程承包合同的內容有哪些
一、瓦工裝飾工程承包合同的內容有哪些?
發包方(甲方)
承包方(乙方)
茲有乙方現承包甲方發包的裝修工程,根據有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致,達成如下條款,並共同遵守執行。
一)工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包內容:工作量清單。
4、承包範圍:水電工、木工、漆工、瓦工。
5、承包方式:包清工,電動工具及零配件由乙方自備。
6、質量要求:
7、工期要求: 年 月 日至 年 月 日。
二)甲方工作:
1、甲方指派為駐工地代表,負責履行本合同的相關事宜,全面、全權負責現場的管理工作,對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時水電。
三)乙方工作:
1、乙方為駐工地代表,常駐現場,負責履行合同範圍內的應盡職責,按照甲方要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,服從甲方工地代表的監督和管理。
2、做好承包範圍內各相關工種間的交叉配合工作,竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。
3、未經甲方同意,不得擅自拆改原建築結構或設備管線。
四)關於質量的約定:
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法説明及設計變更等進行施工,工程質量達到施工合同要求,相關質量驗收規範(GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作為本工程的質量評定驗收標準。
2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順
延。
4、本工程質保期為壹年,質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題,乙方須無償履行保修責任。
五)關於工期的約定:
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。
3、因業主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。
六)關於價款和結算的約定:
1、雙方商定本工程合同承包價格元(人民幣)
2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。
3、付款方式:
七)關於材料的約定:
1、甲方負責同業主聯繫及時提供乙方所需材料,並按時到場。經乙方驗收入庫後,由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。
2、乙方須在預算定額範圍內使用材料(包括臨時電),材料損耗按定額計,超支的不合理材耗由乙方自行承擔,並在承包價格中相應扣減。
3、所有進場的業主供材,乙方不得擅自挪用。
八)關於安全生產的約定:
九)關於違約責任的約定:
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效,履行完畢後即終止。其中未盡事宜,雙方友好協商解決。
甲方(簽章) 乙方(簽章)
年 月 日
瓦工裝飾也屬於常見的裝修工程之一,想要做瓦工裝飾的當事人説明對瓦工裝飾這方面還是具有一定的瞭解的,至於説承包合同的具體寫法這根本就不是由我國的法律制度強制性的進行約定的。可能發包方和承包方也能結合當時的情況再約定其他的內容。
-
工程施工索賠需要注意哪些事宜?
工程施工索賠需按照合同約定的程序來操作,承包人需在承包合同約定時間提出索賠,提供充分的證據,然後進行索賠。索賠的金額協商不成,是可以上訴的。工程施工索賠需要注意哪些事項?本站小編在下面為您詳細介紹。(一)施工索賠須注意1、索賠時效。索賠事件發生後,承包人...
-
建築勞務糾紛怎麼辦?
律師解析:建設工程結算合同糾紛向施工行為地的法院提起訴訟。建設工程施工合同發生糾紛可以通過和解、協商、仲裁、訴訟處理。當事人可以按照平等互利的原則私下進行協商、和解,和解不成的可以根據建設工程施工合同的規定交由指定機構進行仲裁或者向人民法院提起...
-
工程分包合同無效如何結算
律師解析:工程分包合同無效的,主要還是看工程能否通過竣工驗收,如果能夠通過驗收,可以參照無效合同中的約定來支付工程款。根據法律規定,建設工程施工合同無效,但是建設工程經驗收合格的,可以參照合同關於工程價款的約定折價補償承包人。建設工程施工合同無效,且建設工...
-
建設工程結算糾紛的原因有哪些?
在我們進行解決建設工程結算糾紛的時候,一定要先弄清楚發生糾紛的原因,然後再進行想辦法解決糾紛,這樣就會比較容易解決。那麼,建設工程結算糾紛的原因有哪些呢?下面,小編會為大家帶來相關的法律知識的介紹。建設工程結算糾紛的原因有哪些?實踐工程款結算糾紛處理過...