拖欠工程款同時要利息可以嗎?
拖欠工程款現象在建築行業非常的常見,承包單位和建築施工人員為此苦不堪言,討薪難已成為建築行業一大弊病。承包方及時催收欠款十分重要,逾期不支付的,還可以要求拖欠方支付違約金。那麼,在要回拖欠工程款同時要利息可不可以呢?本站小編為您答疑解惑。
一、施工合同中沒有約定欠付工程款的利息,承包人也有權主張利息?
《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條規定,“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發佈的同期同類貸款利率計息”。這個條款説得十分清楚,即施工合同中沒有約定欠付工程款利息的,發包人也要按照中國人民銀行發佈的同期同類貸款利率給付利息。可見,承包人主張欠付工程款的利息,不以合同約定為前提,而是按照法律規定主張權利。
二、欠付工程款利息的起算時間
對於欠付工程款利息的起算時間,《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十八條規定,“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的,下列時間視為應付款時間:
(一) 建設工程已實際交付的,為交付之日;
(二) 建設工程沒有交付的,為提交竣工結算文件之日;
(三) 建設工程未交付,工程價款也未結算的,為當事人起訴之日”。
三、承包人是否可以同時主張欠付工程款的違約金和利息
《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》 第十八條規定:
“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的,下列時間視為應付款時間:
(一) 建設工程已實際交付的,為交付之日;
(二) 建設工程沒有交付的,為提交竣工結算文件之日;
(三) 建設工程未交付,工程價款也未結算的,為當事人起訴之日”。
綜上所述,拖欠工程款同時要利息是合乎法律規定的。即使合同未約定工程欠款利息,施工方依然可以要求欠款方支付工程欠款利息,利息從工程價款之日計算,拖欠方應付款時間按照交付情況確定。為確保安全,您在簽訂建設工程施工合同的時候對於違約金和利息應仔細約定。
-
工程款拖欠沒有合同怎麼辦
當事人可通過提起民事訴訟的方式維權,請求法院判令對方承擔相應的給付責任。當事人起訴,首先應提交起訴書,並按對方當事人人數提交相應份數的副本。當事人是公民的,應寫明雙方當事人的姓名、性別、年齡、籍貫、住址;當事人是單位的,應寫明單位名稱、地址、法定代表...
-
拖欠工程款可以讓對方停工嗎
可以。發包人拖欠工程款,是導致建築工程停工的最常見的一個原因。當承包人採取合理方式催告後,在合理期限內發包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然會給承包人造成窩工、停工等不應有的損失。這種情況下,承包人在追討工程欠款時,是可以同時要求發包人賠償相應...
-
工程欠款寫了欠條的訴訟時效
一般來説,工程欠款寫了欠條的訴訟時效為三年。依據法律規定,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。自權利受到損害之日起超過二十年的,人民法院不予保護;有特殊情況的,人民法院可以根據權利人的申請決定延長。《民法典》第一百八十八條向人民法院請求保...
-
工程欠款訴訟證據都有哪些
工程欠款訴訟證據有以下這些:1、證明雙方當事人身份的證據材料。2、證明建設工程合同關係成立的證據材料。如合同,會議紀要,來往郵件、信函,現場工程簽證單等等一切相關的證據材料。3、證明建設工程合同履行情況的證據材料。4、提交其它訴訟相關的證據資料。《中華...