裝飾施工合同範本
裝飾施工合同範本
施工合同範本1
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概況:建築面積12272.00平方米。
二、工程裝修內容
綜合樓室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為:¥元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工後以審計為準)
四、工程期限
工程開工日期:年月日
工程竣工日期:年月日
五、質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬於乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定後,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格後,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩餘工程款作為質保金內付清。
七、雙方責任
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價後,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,並列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、工程量發生變化時,按竣工後工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,並具有同等法律效力。
甲方單位名稱:乙方單位名稱:
(蓋公章)(蓋公章)
法人代表:法人代表:
委託代理人:委託代理人:
年月日年月日
施工合同範本2
委任單位:____________
施工單位:____________
就____________裝飾工程,經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書,共同遵守如下:
一、工程名稱:___________________________
二、工程地點:________________________
三、工程項目內容:________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造價為人民幣:____________________________________
六、付款方式
1.合同簽訂後甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額預付款。
2.開工後,甲方按工程進度至完工,分期支付乙方工程總額預付款,餘額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準,以實際工程量結算)
七、材料設備:本工程所需的工程材料由乙方負責採購,及時組織進場,材料設備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工
1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工,如有違反,甲方有權提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責。
2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可後,該資料作為本合同不可分割的一部份,由於設計缺陷造成追加投資,及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3.施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,並雙方簽字附加協議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。
4.乙方應瞭解遵守物業管理處有關規定,遵守施工技術規範,因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞,由施工方負責。
5.如因乙方不遵守物業管理處有關規定,造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量
1.本工程以施工圖紙、作法説明、設計變更為質量評定驗收標準。
2.由於乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由乙方承擔。
3.由於乙方原因造成的無法返工的質量事故,一切後果由乙方負責。
4.裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收
由乙方發出工程驗收通知,雙方人員到施工現場,按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收,驗收後,雙方負責人應在驗收單上簽名認可,如工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量,安全問題由甲方承擔責任並以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備註
本合同有不詳之處,甲、乙方通過協商補充協議或條款,如本合同甲.乙方發生糾紛,雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
十三、本合同報價表一式四份,甲、乙方雙方各執兩份,經雙方代表簽字和蓋章後即生效,具有法律效力。
甲方單位(蓋章):________
代表人:__________________
乙方單位(蓋章):________
代表人:__________________
日期:____________________
簽訂合同地點:____________
-
港口工程施工合同樣書
港口工程施工合同樣書工程名稱:甲方:乙方:年月日甲方_______為興建________工程,接受了乙方_______對本工程的投標,為明確雙方責任、權利及義務,經雙方協商簽訂如下協議:1.本協議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規定的含義相同。2.下列文件構成整個合同不可...
-
新版承包工程合同範本
新版承包工程合同範本甲方:_________乙方:_________根據甲方需求,委託乙方施工項目B屋面防水工程,經甲乙雙方協商,達成如下協議:一、面積和價格:1、本工程屋面大約為平方米,驗收合格後按實際結算。2、本工程B防水層價格為拾八點元平方米,大約工程造價為元。二。材料要求...
-
關於單項工程施工標準合同範本
關於單項工程施工標準合同範本甲方:乙方:依照《中華人民共和國合同法》的有關規定,雙方本着優勢互補、平等互利的原則,經甲乙雙方協商一致,特簽訂本合同,共同遵守執行。第一條工程概況1、工程名稱:2、工程地點:第二條承包內容甲方根據施工需要,依照業主招標文件中的工程...
-
標準施工合同樣本
標準施工合同樣本依據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,結合家居裝修工程施工的具體情況,甲、乙雙方在平等、自願協商一致的基礎上,就甲方家庭裝修工程的有關事宜,達成如下協議:第一條:工程概況1.1工程名稱:_______________1.2工程地址:_______________...