零星工程承包協議的合同是什麼?
零星工程施工合同
發 包 方: (以下簡稱甲方)
住 址:
法定代表人:
承 包 方: (以下簡稱乙方)
住 址:
法定代表人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方協商一致,訂立本合同。
第一條 工程概況
(一)工程名稱: ;
(二)工程地點: ;
(三)工程內容: ;
(四)資金來源: ;
(五)工程立項批准文號: 。
第二條 工程承包範圍
承包範圍爲以下第 種。
1.工程實行招投標的,本合同的簽訂主體就是中標主體,工程範圍就是招投標文件上要求的範圍,如果對方在初次、二次設計圖及設計圖修改變更等過程中省減的項目以及未施工的項目,應當在結算時作相應的扣減。
2.工程未實行招投標的,承包範圍爲 。
(二)承包方式: ;
第三條 質量標準
工程質量標準:
第四條 工程期限
(一)開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
合同工期總日曆天數: 天。
(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工的,應徵得乙方同意,如果乙方能夠做到的,不應拒絕。
(三)因甲方原因或非乙方原因導致不能按期完工的,工期相應的順延。
(四)因乙方原因不能按期開工或中途無故停工的,工期不順延。由此產生的一切法律責任和經濟損失由乙方自行承擔。
(五)因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響的,工期相應順延。
第五條 工程價款
(一)本合同初步預算總價款 元。未實行合同包乾價的,最終價款由貴州水城礦業股份有限公司工程結算部門根據最新相關文件的規定對實際施工的工程量進行結算。
(二)總價包乾合同不作價款調整,但如遇下列情況,合同總價款應作相應調整,按照第五條第(一)項規定進行結算。
1.設計發生變更;
2.在施工中增加或減少了工程項目。
(三)合同外工程必須由甲乙雙方另行簽訂書面協議進行確定,未經事先書面確認的,甲乙雙方一律不予認可。
第六條 工程質量驗收
乙方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規範、規程進行施工,並接受甲方的監督檢查。乙方應在工程竣工後15日之內及時通知甲方進行質量驗收,質量驗收必須達到合格標準。對不合格的工程,乙方應按規範的要求,承擔返修工作及費用直到合格爲止。
零星工程的施工合同需要自己進行一定的瞭解,否則自己的利益維護就會出現問題,在實際生活中,工程建設極具風險性,一旦建設方資金鍊供應不足,就會導致自己的問題頻發,更爲關鍵的就是如果其中一方跑路,那麼自己的日子就會是煎熬。
-
建設工程施工合同中勞務工資糾紛怎麼去法院起訴
律師解析:建設工程施工合同中勞務工資糾紛去法院起訴的流程,主要包括:1、準備好民事起訴狀和證據材料。2、到具有管轄權的人民法院起訴,並提交起訴狀和相關的證據材料。3、法院認爲符合起訴條件的,在七日內立案並通知當事人。按照人民法院的通知準時出席參與訴訟活...
-
室外工程發包範圍是什麼?
室外工程牽扯的項目比較多,建設單位往往公平公正原則通過招標的方式發包給有資質的施工單位來施工。那麼室外工程發包範圍是什麼?根據施工工程要求,室外工程發包的範圍包括給排水管道、消防管道、綠化管道、採暖管道及燃氣管道敷設、強電、弱電、道路、綠化以及...
-
爲什麼要取消施工合同備案
取消施工合同備案是建設行政主管部門簡政放權的重要舉措,不僅減少了交易成本,也提高了社會效率。取消施工合同備案是一項簡政放權的重要舉措,減少了交易成本,提高了社會效率,也有利於市場主體的成長。《房屋建築和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》第四十七條...
-
多少造價的工程必須備案
看具體情況定,各個地區略有差別,常規的規定是30萬以上需要招標備案,也有個別單位要求10萬以上就招標備案。根據《房屋建築和市政基礎設施工程施工招投標管理辦法》第四十七條規定:招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內,按照招標文件和中標人的投標文件訂...