建設工程施工合同糾紛中開工日期的判斷規則
建設工程施工合同糾紛中開工日期的判斷規則
在建設工程施工合同糾紛案件中,工期爭議也較爲常見,逾期竣工可能存在竣工違約金等。
開工日期是工期的起算點。在理想的狀態下,發包人或監理人在開工條件具備後發出開工通知,以開工通知載明的日期作爲開工日期,似沒有探討的必要。但是,實踐中,情況卻並不這麼簡單。常見的可能存在的情況下有:1.發包人或監理人發出了開工通知,但施工現場並不具備開工條件,而不具備開工條件可能是承包人的原因,也可能是發包人或其他非承包人原因;2.在開工通知載明的日期之前,承包人已經實際進場施工;3.沒有開工通知且實際進場日期並不清楚,可能存在開工報告、施工許可證、竣工驗收報告等上載明的開工日期都不一致,如何判斷的問題。
對此,2021年1月1日施行的《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(一)》第八條規定:
當事人對建設工程開工日期有爭議的,人民法院應當分別按照以下情形予以認定:
(一)開工日期爲發包人或者監理人發出的開工通知載明的開工日期;開工通知發出後,尚不具備開工條件的,以開工條件具備的時間爲開工日期;因承包人原因導致開工時間推遲的,以開工通知載明的時間爲開工日期。
(二)承包人經發包人同意已經實際進場施工的,以實際進場施工時間爲開工日期。
(三)發包人或者監理人未發出開工通知,亦無相關證據證明實際開工日期的,應當綜合考慮開工報告、合同、施工許可證、竣工驗收報告或者竣工驗收備案表等載明的時間,並結合是否具備開工條件的事實,認定開工日期。
前述規定,應理解爲:
一、當事人對開工日期意見一致的,以當事人確定一致的日期爲開工日期。
二、當事人對開工日期存在爭議,則按照下列規則確定:
1.在開工條件已經具備的情況下發出開工通知,以開工通知上載明的日期爲開工日期;
2.雖已發出開工通知,但施工現場不具備開工條件,則要區分是誰的原因導致,如不是承包人原因導致開工條件不具備,則以開工條件具備時的日期爲開工日期;如因承包人原因導致不具備開工條件,則以開工通知上載明日期爲開工日期。
3.承包人在開工通知載明日期前已實際進場施工的,以承包人實際進場施工日期爲開工日期。 “承包人經過發包人同意,提前進場施工,本質上屬於風險自擔行爲。”此時,則不考慮現場是否具備開工條件。
4.沒有開工通知且無法確定實際進場施工日期的,應綜合開工報告、竣工報告、竣工驗收備案等載明日期確定開工日期。應注意的是,開工日期是事實問題,施工許可證、竣工驗收備案表上載明的日期並不當然具有較強的證明效力,僅是一個參考,相反,開工報告、相關施工會議紀要上記載的時間,應更符合雙方的真實意思。
綜上,關於開工日期的判斷,如當事人能形成一致意見,以當事人意見爲準;如當事人不能形成一致意見,則如果承包人實際進場施工時間能確定,以實際進場施工日期爲開工日期;開工通知載明日期並不當然爲開工日期,還需考察開工條件是否具備以及導致開工條件不具備的原因是什麼。
-
劉某涉嫌危險作業罪被不起訴
經營危險化學品儲存不當,涉嫌危險作業罪被立案,最終被不起訴一、案情:被告人劉某系一家氣體有限公司的法定代表人,公司主要經營危險化學品(包括二氧化碳、氧氣、氮氣、氬氣、乙炔、石油等)。劉某爲了自己方便自己經營,也爲了節省經營成本,未按照《危險化學品經營許可證...
-
醫療糾紛訴訟(一)
醫療糾紛訴訟(一)患者金先生(44歲)因四肢麻木入住省醫院神經外科住院治療,入院診斷爲脊髓佔位性病變(椎管內)(頸髓血管畸形)。入院第7天,患者及其妻子在《神經介入手術知情同意書》上簽字後,行全腦及脊髓血管造影術。術後患者雙下肢無法活動,雙上肢乏力。術後第四天,醫院在...
-
社保卡異地激活方法是什麼
1、致電社保局服務電話諮詢;2、攜帶本人身份證到當地社保中心查詢。3、網上查詢:(1)登錄“某某市人力資源和社會保障網”,進入該網主頁;(2)點擊“社保查詢入口”,輸入身份證號和密碼即可查詢。社保卡激活材料持本人社保卡、身份證明原件到對應銀行營業網點激活社...
-
夫妻感情不和出賣子女,狠心母親被撤銷監護
來源:中國法院網|作者:謝遙遙女子因與丈夫感情不和將親生孩子轉賣他人。近日,福建省福鼎市人民法院審結該起由孩子生父起訴、檢察院支持起訴的撤銷未成年人監護權案,判決撤銷孩子生母的監護人資格。小帥與小美原系夫妻。2014年底,小美意外懷孕,因夫妻感情不和,小美想...