房屋裝修承攬合同
房屋裝修承攬合同
{子問題開始}房屋裝修承攬合同 甲方:
乙方:
甲乙雙方經過友好協商,就乙方承包甲方 裝修施工事宜達成一致,簽訂本合同。
一、 乙方包乾承包該房屋裝修的 工作,即實行“包工不包料”,甲方自備裝修材料,乙方只負責施工。
二、 包乾承包費用:人民幣 整(小寫 元)。 除此之外,甲方不再向乙方支付任何費用。
三、 支付方式:
1、乙方進場施工之日,甲方向乙方預付人民幣 圓整(小寫¥ 元);
2、乙方完成全部裝修施工後,支付進度款人民幣 圓整(小寫¥ 元);
3、全部裝修施工完成後 天內,甲方支付餘款人民幣 整(小寫¥ 元)。
四、工期:雙方確定該房屋裝修施工工期為 天,乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。
五、其他約定:
1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責採購裝修材料;
2、甲方應按合同約定及時付款,否則按200元/天支付違約金;
3、乙方自行準備工具、聘請人員,自行負責施工安全,嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,確保工程質量,如在施工過程中發現質量不合格行為,造成返工,因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;
4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料,否則按500元/次予以處罰,並需賠償甲方損失;
5、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務,每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期,乙方不承擔違約責任;
6、該房屋裝修保修期為貳年,保修期內乙方應該及時負責為甲方維修。
六、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字後生效。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
時間: 時間:
-
[承攬合同]—修理修繕合同
[承攬合同]—修理修繕合同[承攬合同]—修理修繕合同定作方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________承攬方:____________________________________地址:____________郵碼:__...
-
鋼結構加工承攬合同書
鋼結構加工承攬合同書甲方(定作方):乙方(承攬方):根據《民法典》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。一、加工製作內容1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為。2、製作內容(1)主鋼構:由定作方提供鋼板材質:;系列:;噸位:;單價約元(大...
-
承攬合同的管轄
承攬合同的管轄承攬合同約定的合同履行地與實際履行地不一致,發生糾紛後合同約定地的法院有管轄權麼實際履行地有管轄權麼《民訴意見》20、加工承攬合同,以加工行為地為合同履行地,但合同中對履行地有約定的除外。...
-
承攬人如何解除合同
承攬人如何解除合同承攬人如何解除合同根據《民法典》第七百七十八條規定,定作人有義務協助承攬人完成工作,如承攬人工作需要定作人補足材料、修改圖紙等,若其不履行該義務,經承攬人催告仍不履行,承攬人為維護自己的合法權益不受侵害,經承攬人通知、催告並寬限一定的...