建設工程施工合同管理示範文本
建設工程施工的專業性極強,所以建設工程施工合同的簽訂自然也不能馬虎。住房城鄉建設部、國家工商行政管理總局一般會根據民法典、建築法和投標法等法律發規的規定發佈建設工程施工合同的範本,還會根據法律發規和其他一些實際情況的變化對該合同範本進行修訂。下面小編提供最新修訂的建設工程施工管理合同示範文本,供您參考。
合同協議書
發包人(全稱):__________________
承包人(全稱):__________________
根據《民法典》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就
工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:___________________________。
2、工程地點:___________________________。
3、工程立項批准文號:__________________。
4、資金來源:___________________________。
5、工程內容:___________________________。
羣體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6、工程承包範圍:
_____________________________________________。
二、合同工期
計劃開工日期:_________年_________月_________日。
計劃竣工日期:_________年_________月_________日。
工期總日曆天數:_________天。工期總日曆天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日曆天數為準。
三、質量標準
工程質量符合___________________________標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1、簽約合同價為:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
其中:
(1)安全文明施工費:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
(2)材料和工程設備暫估價金額:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
(3)專業工程暫估價金額:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
(4)暫列金額:
人民幣(大寫__________________) (¥_________元);
2、合同價格形式:__________________。
五、項目經理
承包人項目經理:__________________。
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬於同一類內容的文件,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1、發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2、承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3、發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同於_________年_________月_________日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在___________________________簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自_________生效。
十三、合同份數
本合同一式_________份,均具有同等法律效力,發包人執_________份,承包人執_________份。
發包人:_________________(公章)承包人:_______________(公章)
法定代表人或其委託代理人: 法定代表人或其委託代理人:
_________________________(簽字)______________________(簽字)
組織機構代碼:________________ 組織機構代碼:________________
地 址:_______________________ 地 址:_______________________
郵政編碼:____________________ 郵政編碼:____________________
法定代表人:__________________ 法定代表人:__________________
委託代理人:__________________ 委託代理人:__________________
電 話:_______________________ 電 話:_______________________
傳 真:_______________________ 傳 真:_______________________
電子信箱:____________________ 電子信箱:____________________
開户銀行:____________________ 開户銀行:____________________
賬 號:_______________________ 賬 號:_______________________
以上是建設工程施工管理合同示範文本的內容,對建設工程施工合同的內容、格式等都做了詳細的規定。該文本適用於房屋建築工程、土木工程、線路管道和設備安裝工程、裝修工程等建設工程的施工承發包活動,合同當事人應根據該《示範文本》訂立合同,並按照法律法規規定和合同約定承擔相應的法律責任及合同權利義務。更多相關知識您可以諮詢本站威海律師。
-
裝飾工程施工合同糾紛打官司麻煩嗎?
律師解答:不麻煩。律師解析:1、裝飾工程施工合同糾紛打官司不麻煩。2、合同糾紛屬於一種常見的民事糾紛,因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。3、首先向人民法院提交起訴狀和相關證據材料,按照法院的通知時間參加庭審就可以了。4、如果有...
-
光纖工程承包合同範本包括的內容有哪些?
現在隨着經濟的發展,工程的承包也越來越多,可是隨之帶來的危險程度也逐漸加大,所以當我們承包工程的時候一定要仔細認真,不能疏忽任何一個細節,以免造成危險的後果,當我們承包光纖工程的時候需要注意哪些事項呢,下面小編給大家講一講關於光纖工程承包合同範本的有關...
-
建築物擱置物脱落物侵權責任人是誰?
一、建築物擱置物脱落物侵權責任人是誰?建築物擱置物脱落物侵權責任人是物品的所有人或管理人;《民法典》第一千二百五十三條,建築物、構築物或者其他設施及其擱置物、懸掛物發生脱落、墜落造成他人損害,所有人、管理人或者使用人不能證明自己沒有過錯的,應當承擔侵...
-
施工合同備案怎麼收費?
一、施工合同備案怎麼收費?施工合同備案已經取消。取消施工合同備案、建築節能設計審查備案等事項。將工程質量安全監督手續與施工許可證合併辦理。法律依據:《國務院辦公廳關於開展工程建設項目審批制度改革試點的通知》第(八)項1、取消施工合同備案、建築節能...