上海市建設工程施工合同示範文本
合同,是雙方約定的體現。白紙黑色,是有力保證。商場變化多端,若僅合作,不籤合同,是很容易出問題的。簽訂了合同,若有一方毀約,還可以追究毀約方的責任。若沒簽合同,出了問題,就只有自認倒黴的。可想而知,合同是多麼重要的。接下來,365律師將和大家分享上海市建設工程施工合同示範文本。
上海市建設工程施工合同示範文本
發包人(全稱):____________________________________________________
承包人(全稱):____________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就下列建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_______________________________________________________
工程地點:_______________________________________________________
工程內容:_______________________________________________________
工程立項批准文號:_______________________________________________
資金來源:_______________________________________________________
二、工程承包範圍
承包範圍:_______________________________________________________
三、合同工期
開工日期:_______________________________________________________
竣工日期:_______________________________________________________
合同工期總日曆天數__________________天
四、質量標準
工程質量標準:___________________________________________________
五、台同價款
金額(大寫):___________________________________元(人民幣)
¥:_____________ ______________________元(人民幣)
六、組成合同的文件組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規範及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定後生效。
發 包 人:(公章) 承 包 人:
(公章)住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開户銀行: 開户銀行:
賬 號: 賬 號:
郵政編碼: 郵政編碼:
關於工程,可能會由於多種原因,需要外包出去一部分。在簽訂的合同中,都會寫明約定的內容。那麼,上海市建設工程施工合同示範文本是怎麼的呢?合同內容需要包括是將哪部分外包出去了,工期多長,最遲什麼時候開工,價格多少,怎樣支付,最遲在工程結束多少日內支付等。
-
裝飾工程施工合同糾紛打官司麻煩嗎?
律師解答:不麻煩。律師解析:1、裝飾工程施工合同糾紛打官司不麻煩。2、合同糾紛屬於一種常見的民事糾紛,因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。3、首先向人民法院提交起訴狀和相關證據材料,按照法院的通知時間參加庭審就可以了。4、如果有...
-
光纖工程承包合同範本包括的內容有哪些?
現在隨着經濟的發展,工程的承包也越來越多,可是隨之帶來的危險程度也逐漸加大,所以當我們承包工程的時候一定要仔細認真,不能疏忽任何一個細節,以免造成危險的後果,當我們承包光纖工程的時候需要注意哪些事項呢,下面小編給大家講一講關於光纖工程承包合同範本的有關...
-
建築物擱置物脱落物侵權責任人是誰?
一、建築物擱置物脱落物侵權責任人是誰?建築物擱置物脱落物侵權責任人是物品的所有人或管理人;《民法典》第一千二百五十三條,建築物、構築物或者其他設施及其擱置物、懸掛物發生脱落、墜落造成他人損害,所有人、管理人或者使用人不能證明自己沒有過錯的,應當承擔侵...
-
施工合同備案怎麼收費?
一、施工合同備案怎麼收費?施工合同備案已經取消。取消施工合同備案、建築節能設計審查備案等事項。將工程質量安全監督手續與施工許可證合併辦理。法律依據:《國務院辦公廳關於開展工程建設項目審批制度改革試點的通知》第(八)項1、取消施工合同備案、建築節能...