工程承包勞務合同怎麼寫?
工程承包勞務合同
發包人:
承包人:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律法規,遵循平等自願、公正和誠實信用的原則,雙方就建設工程勞務合作事項協商一致,訂立本合同。
第一條 工程概況
工作內容:
工程名稱:
工程範圍:
第二條 作業人員:
第三條 合同工期
第四條 合同價款
1、合同價款為:_________元(人民幣),大寫:_________元。
2、合同價款的確定原則(在確認的方式前劃"√"):
經過招投標確定或雖未經招投標程序,由承、發包雙方協商一致,確認:
(1)本合同價款為固定價格,在約定的風險範圍內合同價款不再調整。
(2)以___年施工預算或____施工概算定額為依據。
(3)定額工以外發生的零星用工單價_______元/工日。(以實際發生,書面簽證資料為準)
第五條 合同價款的結算和支付
1、結算、決算資料:
(1)發包人向承包人提供工程施工圖或工程量清單,承包人依據上述書面資料按本合同條款編制的施工預算書。
(2)承包人根據發包人下達的施工任務書或現場負責人的指令,安排作業人員完成作業內容,並取得有效的書面簽證單據編制人工結算書。
(3)有效的月度工作量結算資料及書面洽商變更、現場籤認資料等。
第六條 安全施工、重大傷亡及其他安全事故處理
安全施工:發包人、承包人必須貫徹、執行國家和政府、行業主管部門頒佈實施的有關安全生產的法律法規及各項規定,嚴格按安全標準組織施工。
第七條 工程質量、驗收與保修
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,並支付相應的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,並由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
1、工程質量應達到設計圖紙要求及約定標準和質量目標。如圖紙、發包人指令和國家及當地政府施工驗收規範、標準之間有差異或不一致,承包人應在取得發包人書面認可後,以質量要求較高者為施工依據。
2、承包人必須按照國家規定的質量檢驗標準、施工驗收規範和施工圖組織施工。在施工中發現設計有誤,須立即向發包人提出,取得文字變更洽商手續後方可繼續施工。因發包人原因造成窩工的,由發包人予以經濟補償,因承包人原因造成窩工的,工期不順延,發生的費用由承包人承擔。
第八條 合同爭議的解決
在履行合同過程中發生爭議,雙方首先進行協商,協商不成可向有關部門申請調解。當事人不願和解、調解或和解、調解不成的, 向___________人民法院起訴。
第九條 合同的生效與終止
本合同經雙方法定代表人或委託代理人簽字蓋章後生效。法定代表人應出示身份證明,委託代理人應出示委託證明。
本合同在完成分包工作內容、結清工程決算尾款後,即宣告終止。
第十條 本合同正本一式___份,具有同等法律效力,雙方各執___份,備案留存一份,副本____份。
發包人:
_____年____月____日
承包人:
二、勞務分包與轉包的區別是什麼?
1、對象不同。轉包的對象是工程或分部分項的工程;而勞務分包僅指向工程中的勞務。在轉包的情況下,轉包人是將承包的全部建設工程任務轉讓給轉承包人,包括建設工程任務中的經濟技術責任,管理責任及勞務作業任務;而勞務分包的情況下,勞務作業發包人僅將其承包建設工程任務中的勞務作業任務分包給勞務作業承包人。
2、合同效力不同。轉包屬於法律法規所明確禁止的無效行為;而勞務分包屬合法行為,法律對勞務分包並不禁止。法律明確規定依法進行的勞務分包合法有效,不同於轉包,只要認定為轉包行為均無效。
3、法律後果不同。轉包的雙方對因此造成的質量或其它問題要對發包人承擔連帶責任;勞務分包雙方互相按照合同承擔相應責任,並不共同向發包人承擔連帶責任。
綜上所述,工程建設過程中,會用到很多勞務人員,如果發包人將這部分分包出去,雙方訂立書面承包工程勞務合同。在這份書面合同裏面,重點要寫清工程勞務定額、勞務款及結算方式、由於工程勞務往往涉及的注意細節比較多,合同中對違約責任也要明確。
-
辦公樓建築工程承包合同怎麼寫?
辦公樓建築工程承包合同甲方:____________________乙方:___________________甲方在______________建辦公樓一幢,甲乙雙方協商,甲方將此建築工程承包給乙方施工,特訂立如下合同:一、承建方式:包工包料、分期付款。二、樓房規格、建築面積:見圖紙。三、承包價款:________...
-
施工合同備案定義是什麼?
一、施工合同備案定義是什麼?備案提交的資料清單:一施工總承包合同或專業承包合同:1、《建設工程施工許可申請表》原件;2、合同正式文本一式4份原件;3、合同當事人法定代表人證明書原件,法定代表人授權簽訂合同的,還應提交法定代表人授權委託書原件。根據《房屋建...
-
工程施工索賠需要注意哪些事宜?
工程施工索賠需按照合同約定的程序來操作,承包人需在承包合同約定時間提出索賠,提供充分的證據,然後進行索賠。索賠的金額協商不成,是可以上訴的。工程施工索賠需要注意哪些事項?本站小編在下面為您詳細介紹。(一)施工索賠須注意1、索賠時效。索賠事件發生後,承包人...
-
裝飾工程施工合同糾紛打官司麻煩嗎?
律師解答:不麻煩。律師解析:1、裝飾工程施工合同糾紛打官司不麻煩。2、合同糾紛屬於一種常見的民事糾紛,因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。3、首先向人民法院提交起訴狀和相關證據材料,按照法院的通知時間參加庭審就可以了。4、如果有...