電站道路工程承包合同範本是怎樣的?
工程建設一般都是發包人將工程建設的一部分發包給承包人施工,承包人與發包人之間就某一工程的建設簽訂相應的承包合同。由於工程建設本來就十分複雜,在承包人建設工程的過程中與發包人之間可能會存在很多爭議。因此,簽訂一份合同是十分必要的。下面小編就為大家總結了一份電站道路工程承包合同的範本。
發包人:(簡稱甲方)
承包人:(簡稱乙方)
依照《民法典》及其他有關法律和行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就我村新農村建設道路維修工程建設的有關事項協商一致,訂立本合同如下。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
二、合同工期
1、開工日期: 年 月 日
2、竣工日期: 年 月 日
3、合同工期: 天。
三、甲、乙雙方一般權利和義務
1、甲方全權負責工程施工中的協調及質量監管工作。
2、乙方全權負責該工程的施工組織、質量監管及維修保護。
3、甲方的義務:
⑴為乙方提供施工場所及相關資料,負責施工期間的協調工作,審查施工技術方案及施工進度計劃;
⑵負責工程質量的控制、檢驗。
4、乙方的權利和義務:
⑴乙方負責按合同要求和相關技術規範嚴格施工,確質量和進度。 ⑵乙方應隨時接受甲方管理人員的檢查,對不符合質量標準的應及時返工,其費用及工期由乙方承擔。
⑶乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
四、合同金額、付款原則和付款方式及違約責任
1、工程合同金額:¥: ,大寫: (不含税金)。
2、工程款支付:為工程竣工驗收決算後,按實際工程量辦理結算,並支付齊全部工程款。
3、違約責任:若一方違約,則按承包總額50%支付違約金。
五、本協議自簽訂之日起生效
本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
合同訂立日期: 年 月 日
上面就是一份電站道路工程承包合同的範本。在撰寫承包合同時,首先要寫明當事雙方的詳細信息,然後就工程承包的各方權利和義務進行詳細的約定,最後還要寫明違約責任的承擔方式與爭議的解決方式。對於這方面如果還有疑問,請您諮詢本站的律師們,他們會給您更為詳細的答案。
-
安徽合肥施工合同備案的流程是什麼?
一、安徽合肥施工合同備案的流程是什麼?1、網上申報。承包人登錄政府入門網站,然後在建設工程合同備案管理信息系統進行合同備案網上申報,根據合同的具體性質、內容在對應的合同備案表中填寫相關信息,打印出帶條型碼的合同備案表;2、辦理備案手續。合同當事人攜帶...
-
工程承包合同爭議處理的方式有
律師解析:1.電信詐騙公私財物價值3千至1萬元以上的,認定為刑法中規定的“數額較大”標準;2.電信詐騙公私財物價值3萬至10萬元以上的,認定為刑法中規定的“數額巨大”標準;3.電信詐騙公私財物價值50萬元以上的,認定為刑法中規定的“數額特別巨大”標準。法律依據:《刑...
-
施工合同必須到工商局備案嗎?
一、施工合同必須到工商局備案嗎?施工合同簽訂之後已經不用進行備案登記了。住房城鄉建設部關於修改《房屋建築和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》的決定中,已經對於施工合同和監理合同備案登記制度刪除和取消。為貫徹落實國務院深化“放管服”改革,優化營...
-
建築勞務糾紛怎麼辦?
律師解析:建設工程結算合同糾紛向施工行為地的法院提起訴訟。建設工程施工合同發生糾紛可以通過和解、協商、仲裁、訴訟處理。當事人可以按照平等互利的原則私下進行協商、和解,和解不成的可以根據建設工程施工合同的規定交由指定機構進行仲裁或者向人民法院提起...