水電安裝工程承包協議書範本
安裝施工簽訂的協議是比較重要的,協議書中包含的內容很多,在寫協議書和籤協議書的時候要仔細注意其中的各項條款,以免自己的權益被侵害,同時也要注意別人在工程上的各項要求,嚴格按照協議書上的要求進行施工,那麼水電安裝工程承包協議書範本是怎樣的呢?下面小編減為大家介紹一下水電安裝施工承包協議包括哪些內容。
一、工程概況
工程名稱: (以下簡稱:本工程);
工程地點:
施工現場條件:以現場實際情況為準;
施工部位:本合同約定乙方施工部位為: 中所有的水電安裝工程包含的全部內容。
二、工程承包方式、承包範圍及承包內容
1、承包方式:乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工機具、包工期、包質量、包進度、包安全文明施工、包驗收合格。
2、承包範圍:室內所有一切給排水和強弱電預留預埋與安裝工作。
3、承包的主要內容:包施工圖和施工方案中的室內水電安裝工程,包括室內給排水、弱電的全部安裝工程,消防、電信、電視、智能化系統、三表抄送等專業配套工程的預留孔洞、管道預埋,臨時用電用水設備電器,日常安全巡查。
4、甲方直接分包的專業工程,乙方需全力配合。
三、合同工期
1、乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工,確保工期目標順利實現。本合同約定本工程總工期為 日;開工日期為: 年 月 日,竣工日期為: 年 月 日。
2、乙方必須服從和執行甲方項目部下達的施工生產計劃,根據甲方的進度要求,隨時調度作業人數和其它資源(具體詳見合同附件一)。
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延誤,經甲方簽證後,工期可適當順延。
四、質量標準
1、適應於本合同的工程質量檢驗評定標準、規範名稱為(包括但不限於以下):
2、本合同約定本工程質量必須達到“合格”質量標準。
3、工程質量等級驗收程序:分項工程完工後,由施工班組組織自檢並報項目部,項目部根據班組自檢結果組織班組進行實測驗收評定後報監理公司,監理公司根據項目部初評結果組織工程部、項目部、和施工班組進行現場實測測量,核定該分項工程質量。工程部在每次結算單上籤注工程質量核定結果。
五、合同價款、工程量的計量及結算方式
六、違約保證金的收取支付及工程款的支付
1、為加強乙方在本工程施工期間的工程質量、進度、安全文明施工及民工工資發放等各方面的管理,特別約定:在本合同簽訂之日起3日內,乙方必須向甲方繳納1萬元違約保證金,此違約保證金在所約定期限內到甲方賬户,本合同方為有效,否則此合同無效。
2、按實際完成“整層”工程量即工程節點為單位支付工程款
3、若乙方工程質量、工期和安全文明施工未達到本合同約定標準,甲方有權延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完畢為止。由此發生的所有費用均由乙方承擔,乙方對此無異議。
七、施工管理規範
乙方在施工期間,必須遵守國家、地方以及甲方相關管理法規,適用本合同的管理法規和辦法
八、合同生效
1、本合同訂立時間: 年 月 日。
2、訂立地點:
3、本合同自甲乙雙方簽字或蓋章並且乙方按時繳納違約保證金之日起生效。
《民法典》第七百八十八條 【建設工程合同定義和種類】建設工程合同是承包人進行工程建設,發包人支付價款的合同。
建設工程合同包括工程勘察、設計、施工合同。
部分條款小編舉了例子,大家可以參照文本,協議書一定要注意符合法律程序上的文本規定,簽署合同的時候要注意別人的施工要求,以及薪資的結算,雙方在簽署合同時必須雙方彼此協商同意,符合法律程序,避免日後產生糾紛。本站有在線律師,如果您有任何的疑惑,歡迎您隨時諮詢。
-
工程欠款要不回來如何辦?
律師解析:可以去工程所在地或被告所在地人民法院起訴。拖欠工程款屬於民事糾紛,憑藉欠條可以直接起訴建設單位,但是應當儘可能提供施工合同,竣工結算文件,沒有書證的,應提供形成欠款關係的時間、地點、金額,並提供無利害關係的證人證言或證據線索。我國法律規定發包人...
-
備案合同之前施工合同有效嗎?
一、備案合同之前施工合同有效嗎?有效,施工合同備案已經取消。取消施工合同備案、建築節能設計審查備案等事項。將工程質量安全監督手續與施工許可證合併辦理。法律依據:《國務院辦公廳關於開展工程建設項目審批制度改革試點的通知》第(八)項1、取消施工合同備案...
-
工程施工時有不可抗力怎麼處理
律師解析:可以部分或全部免除責任。根據建築法及其司法解釋的相關規定,不可抗力是指不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況,主要包括自然災害如颱風、火山、洪水、地震等,政府行為如徵收、徵用等,社會異常事件如罷工、騷亂等。法律依據:《民法典》第五百七十七條當...
-
建設工程結算糾紛的原因有哪些?
在我們進行解決建設工程結算糾紛的時候,一定要先弄清楚發生糾紛的原因,然後再進行想辦法解決糾紛,這樣就會比較容易解決。那麼,建設工程結算糾紛的原因有哪些呢?下面,小編會為大家帶來相關的法律知識的介紹。建設工程結算糾紛的原因有哪些?實踐工程款結算糾紛處理過...