拆除工程合同轉讓範本
工程糾紛案例2.91W
合同效力,指依法成立受法律保護的合同,對合同當事人產生的必須履行其合同的義務,不得擅自變更或解除合同的法律拘束力,即法律效力。這個“法律效力”不是説合同本身是法律,而是説由於合同當事人的意志符合國家意志和社會利益,國家賦予當事人的意志以拘束力,要求合同當事人嚴格履行合同,否則即依靠國家強制力,要當事人履行合同並承擔違約責任。
精選律師 · 講解實例
拆除工程合同範本
拆除工程合同範本甲方:xxx
乙方:xxx
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方本着平等互利、共同發展的原則,結合本拆除工程的具體情況,為明確責任,協作配合,確保拆除工作質量及安全,經雙方協商一致,簽訂本合同,共同遵守。
第一條,拆除範圍;
第二條,質量標準;
第三條,工期;
第四條,拆除項目成交價,大寫:xxx
第五條,支付方式;
第六條,履約保證金;
第七條,甲方的責任及義務;
第八條,乙方責任及義務;
第九條,違約責任;
第十條,爭議的解決;
第十一條,不可抗力;
第十二條,合同生效;
1、本合同自雙方簽章之日起生效。
2、本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
3、本合同在執行期間,甲乙雙方應本着相互信任、相互配合的原則,對拆遷中出現的問題積極協商解決。如有未盡事宜,需由甲乙雙方協商,另訂補充協議附於本合同之內,所有補充協議在法律上均與本合同有同等效力。
4、本合同一式捌份,甲方執陸份,乙方執貳份,具有同等法律效力。
第十三條,其他約定條款。
甲方(公章):xxx;乙方(公章):xxx;
法定代表人(簽字):xxx;法定代表人(簽字):xxx;
x年x月x日;x年x月x日。
-
建設工程主體工程可否勞務分包
合同效力,指依法成立受法律保護的合同,對合同當事人產生的必須履行其合同的義務,不得擅自變更或解除合同的法律拘束力,即法律效力。這個“法律效力”不是説合同本身是法律,而是説由於合同當事人的意志符合國家意志和社會利益,國家賦予當事人的意志以拘束力,要求合同當...
-
中標後施工完成對方不給錢怎麼辦
一、中標後施工完成對方不給錢怎麼辦依據我國相關法律的規定,施工方按約定給付工程後,發包人不支付工程價款的,承包人可以向法院提起訴訟,請求判決發包人支付價款和違約利息。《民法典》第七百九十三條建設工程施工合同無效,但是建設工程經驗收合格的,可以參照合同關...
-
建築工程造價如何承包的?
一、建築工程造價如何承包的?①固定總價承包。這種承包方式一般適用於工程規模小,工期短,技術簡單,並由承包商承擔全部風險,合同管理簡單易行。②固定分項單價承包。承包單位只承擔價格費用的風險,不承擔工程量計量差異的風險。③固定基本單價,調整工、料差價承包。...
-
承攬工程合同額與工程投資額
現如今,建築業一片欣欣向榮,包括現在與前景都是美好的,於是,越來越多的人投身建築。我們知道,建築工程都有施工合同,按理來説,一切按照施工合同進行就可以,但是,有時還是會出現糾紛。而其實,建築工程施工合同糾紛其實就和其他民事糾紛一樣,總體來説,就四種形式和解、調解、...