正規版建築工程工程合同樣書
正規版建築工程工程合同樣書
簽訂合同雙方: 建設單位: ,以下簡稱甲方: 施工單位: ,以下簡稱乙方。 為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務,促使雙方相互創造條件,搞好配合工作,按時保質保量地完成國家的基本建設任務,經甲乙雙方充分協商,特簽定本合同,以便共同遵守。 第一條 總則 一、 工程名稱: 二、 國家(或各部委、或省、自治區、市政府、計委、建委等有關單位)對工程的批准投資計劃、工程項目表,、申請建築許可執照,計劃任務書,初步設計、總概算等文件號。 三、 工程編號: 四、 工程地點: 五、 工程範圍:本合同全部工程建築安裝面積共計 平方米(各單項工程建築安裝面積詳見工程項目一覽表) 六、 工程造價:本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣 元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表) 第二條 工程期限 本合同全部工程________年____月____日開工至________年____月____日竣工(各單項工程、中間交工工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)。 在組織施工過程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應及時進行協商,並通過書面形式確定順延期限: 一、 因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 二、 因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者; 三、 因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所供材料,以及設備不合規格要求,被迫停工或不能順利施工者。 第三條 施工準備 一、甲方在開工前應辦妥徵地拆遷:申請領取建築執照;清除施工場地範圍影響施工的原有管線、綠化等障礙物;解決施工用地(包括材料、構件的碓房和中轉場地,搭建大型臨時設施場地);解決施工用水源、電源和運輸道路的接通;應於________年____月____日向乙方提供工程設計圖紙 份;組織設計、施工單位進行工程交底。 二、乙方在開工前應組織有關人員學習和熟悉圖紙,參與設計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整,施工地區的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施,安排施工總進度計劃,儲備材料,加工構件,做好一切施工準備。 第四條 物資供應 一、 本合同全部所需材料按下列( )項供應方式辦理。 1、 特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品,均由甲方負責採購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責採購供應。 2、 統配部管材料由乙方負責辦理申請、定貨、調劑使用。 特殊材料及統配部管的機電產品由甲方負責採購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責採購供應。 3、 包工不包料工程,全部材料由甲方採購供應到現場或指定的加工地點: 二、 成套設備和非標準設備,由家反負責辦理申請、定貨及加工、引進成套設備在交付前,甲方應負責商品檢驗。在施工現場加工的非標準設備,家反可委託有條件的乙方加工。 三、 工程所需材料如因供應部門的規格品種或材質不能滿足工程所需要求,必須以其他規格品種代替或加工處理時,應事先取得原單位和甲乙雙方的同意,在辦理有關手續後實行,由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費,由負責供應之一方負擔。 四、 凡應附有合格證明的材料,在進入施工現場時必須驗證,如無證明,須經試驗合格方準使用,其試驗費應由負責供應之一方負擔。 五、 由甲方負責供應的材料和設備,如未按期供應或規格質量不符合要求,經雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,由甲方負擔。 第五條 工程款結算 一、 本合同全部工程造價的結算方式,按下列第( )項辦理: 1. 以施工圖預算加增減變更預算進行結算; 2. 按施工圖預算加係數包乾確定包乾造價,包乾範圍以外的費用,另按有關規定調整包乾造價; 3. 按標準施工圖單方造價包乾,包乾範圍以外的費用另按有關規定調整包乾造價; 4. 包工不包料,按工程預算定額或人工費包乾辦法結算; 二、本合同自簽訂生效之日起,甲方應在____日內按工程造價總數 元的百分之 一次撥給乙方備料及施工費。工程進行期間,甲方應審查乙方提供的完成工作量統計月(季)報表,並據此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前,可預留工程總造價的百分之 的尾款,待工程竣工驗收後全部付清。(基本建設投資撥款該貸款後,貸款辦法按主管部門的規定辦理)。不按合同規定撥付工程款,按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定辦理。 第六條 施工與設計變更 一、 乙方在組織施工中必須堅持“百年大計,質量 第一”的方針,要根據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準,以及設計要求組織施工,要求工程達到合格標準。 二、 在組織施工中,要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計,如遇下列情況造成一反窩工、返工和材料、構件的積壓倒運,勞動力、機械調遷等損失,應由甲方負擔; 1、 施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方,乙方應以書面形式通知甲方,由甲方在七天內與原設計單位商定提出修改或變更設計文件,經甲乙雙方辦理有關手續後方繼續施工; 2、 施工中如遇設計
-
通用版承包工程合同樣本
通用版承包工程合同樣本定作方:(以下簡稱甲方)承攬方:(以下簡稱乙方)鑑於甲方因生產需要需定作各類電池機械機架油漆,乙方在施工定作時間及工藝要求方面能夠滿足甲方的需求,為保證合同產品質量要求及能夠按期投入生產,雙方就施工定作各類電池機械機架油漆相關事宜達成一...
-
政府工程施工合同
合同糾紛訴訟是指人民法院根據合同當事人的請求,在所有訴訟參與人的參加下,審理和解決合同爭議的活動,以及由此而產生的一系列法律關係的總和。合同糾紛的內容涉及到合同本身內容的各個方面,糾紛內容多種多樣,幾乎每一個與合同有關的方面部會引起糾紛。而合同糾紛從...
-
新版工程承包合同範本
新版工程承包合同範本甲方:乙方:根據《民法典》甲方現將位於共青____市共安大道____鎮________年保障性住房號樓鋁合金窗工程以包工包料方式承包給乙方,經雙方協商達成如下條款以供雙方共同履行。一、工程品名、顏色、規格1、該鋁合金為煙灰色,厚度為1.0,型號和玻璃...
-
建設工程施工合同組成部分
現如今,建築業一片欣欣向榮,包括現在與前景都是美好的,於是,越來越多的人投身建築。我們知道,建築工程都有施工合同,按理來説,一切按照施工合同進行就可以,但是,有時還是會出現糾紛。而其實,建築工程施工合同糾紛其實就和其他民事糾紛一樣,總體來説,就四種形式和解、調解、...