不鏽鋼板購銷施工合同
不鏽鋼工程承包合同範本的內容有哪些
不鏽鋼工程承包合同範本的內容包括哪些,下文是小編為大家整理的不鏽鋼工程承包合同範本,其中包括雙方的責任、工程質量及驗收的標準和結款方式等內容,值得大家注意的是一旦簽署了合同就具有了法律效益。
發包方:
承包方:
甲方將 工程於 年 月 日發包給乙方,採用包工包料方式進行施工,為明確工程內容及雙方責任,本着互相協助及分工明確,互惠互利等原則,根據本工程具體情況特商定如下,共同遵守執行:
一、工程內容:
二、承包價格:
三、雙方責任:
1、甲方應為乙方提供方便的施工電源、材料堆放庫房及場地。
2、甲方應為乙方協調社區的施工負責人員及電工等相關人員。
3、甲方應在施工現場安排工程監理以便乙方精心施工並對乙方提供的材料把關後進行施工,雨雪天和變更工程應順延工期。
4、乙方應為甲方精心施工保質保量。
5、乙方應愛護社區的公共設施及公共衞生,遵守社區的規章制度。
6、乙方在材料進入工地後經甲方驗收安置。
7、乙方施工人員應聽從甲方負責人的安排及指導否則有權停工。
四、工程質量及驗收:
工程應按國家頒佈的工程施工細則進行規範施工,按工期完工後待甲方驗收合格後三個工作日付清全部工程款,否則雙方將進入司法程序。
五、結款方法:
材料進場後付款 %,安裝後付款 %,驗收合格後付款 %,及 元整, %剩餘款項總體交工後三個工作日內全部結清,如不能按時付給工程材料款,乙方將無法正常施工並有權退離施工場地。
六、工程期限:
七、合同內未盡事宜達成共識後方可繼續施工,望甲乙雙方共守誠信以便工程順利進行及其愉快合作。
八、本合同一式三份,甲乙雙方各執一份,本合同自竣工後,甲方付清全部工程款自動失效。
甲方(發包方) 甲方法人:
乙方(承包方) 乙方負責人:
年 月 日
在擬定合同書的過程中一定要小心,因為簽署之後就會具有法律效益,如果因為之前的準備工作不足而造成不必要的損失那才是真的損失。一定要記住小編的話。簽署合同時,細心是做重要的。
-
刑事責任被告癌症不出庭怎麼辦
被告一方不出庭怎麼辦當被告不出庭參加案件審理時,根據我國《民事訴訟法》第一百四十四條,“被告經傳票傳喚,無正當理由拒不到庭的,或者未經法庭許可中途退庭的,可以缺席判決。”如被告故意迴避,拒不配合,原告應當法院提供被告詳細住址和聯繫方式,由法院留置送達或公告...
-
投資損失企業所得税
中央企業所得税和地方企業所得税的區別?中央與地方留成不同,一般中央企業全部歸中央,地方企業六成歸中央國税徵收的項目有:1.增值税;2.消費税;3.海關代徵的增值税、消費税、直接對台貿易調節税;4.企業所得税(中央企業所得税,鐵道部門、各銀行總行、各保險總公司、外資銀...
-
酒駕肇事致人死亡怎麼辦,酒駕致人傷亡
酒駕致人死亡怎麼處理根據相關法律規定,“酒駕肇事致人死亡怎麼辦,酒駕致人傷亡”的解答如下:酒駕致人死亡屬於交通肇事,一般會處3年以下有期徒刑或者拘役,實際判刑得看具體情況。法律依據:《刑法》第一百三十三條違反交通運輸管理法規,因而發生重大事故,致人重傷、死...
-
員工挪用公款的起訴書
挪用公款的定義挪用公款是指國家工作人員,利用職務上的便利,挪用公款歸個人使用,進行非法活動的,或者挪用公款數額較大、進行營利活動的,或者挪用數額較大、超過3個月未還的行為。1、挪用公款客體要件本罪侵犯的客體,主要是公共財產的所有權,同時在一定程度上也侵犯了...