發包人違約導致合同終止怎麼辦
法律1.4W
發包人違約導致合同終止
由於建設單位原因,致使該工程至今4個月未開工,請問可以單方面終止合同嗎?下附合同條款:22.2.1發包人違約的情形在履行合同過程中發生的下列情形,屬發包人違約:(1)發包人未能按合同約定支付預付款或合同價款,或拖延、拒絕批准付款申請和支付憑證,導致付款延誤的。(2)發包人原因造成停工的。(3)監理人無正當理由沒有在約定期限內發出復工指示,導致承包人無法復工的。(4)發包人無法繼續履行或明確表示不履行或實質上已停止履行合同的。(5)發包人不履行合同約定其他義務的。22.2.2承包人有權暫停施工發包人發生除第22.2.1(4)目以外的違約情況時,承包人可向發包人發出通知,要求發包人採取有效措施糾正違約行為。發包人收到承包人通知後的28天內仍不履行合同義務,承包人有權暫停施工,並通知監理人,發包人應承擔由此增加的費用和(或)工期延誤,並支付承包人合理利潤。22.2.3發包人違約解除合同(1)發生第22.2.1(4)目的違約情況時,承包人可書面通知發包人解除合同。(2)承包人按22.2.2項暫停施工28天后,發包人仍不糾正違約行為的,承包人可向發包人發出解除合同通知。但承包人的這一行動不免除發包人承擔的違約責任,也不影響承包人根據合同約定享有的索賠權利。22.2.4解除合同後的付款因發包人違約解除合同的,發包人應在解除合同後28天內向承包人支付下列金額,承包人應在此期限內及時向發包人提交要求支付下列金額的有關資料和憑證:(1)合同解除日以前所完成工作的價款。(2)承包人為該工程施工訂購併已付款的材料、工程設備和其他物品的金額。發包人付還後,該材料、工程設備和其他包人所有。(3)承包人為完成工程所發生的,而(4)承包人撤離施工場地以及遣散承包人人員的金額。(5)由於解除合同應賠償的承包人損失。以上回復對我對你發包人違約導致合同終止這個問題的回答,希望您能滿意。
-
我想問一下酒駕摩托車怎麼處罰
我想問一下酒駕摩托車怎麼處罰《道路交通安全法》第九十一條的規定,飲酒後駕駛機動車的,處暫扣六個月機動車駕駛證,並處一千元以上二千元以下罰款。因飲酒後駕駛機動車被處罰,再次飲酒後駕駛機動車的,處十日以下拘留,並處一千元以上二千元以下罰款,吊銷機動車駕駛證。...
-
撫養費和解協議
協議撫養費可以反悔嗎可以的,應與對方協商,如果協商不成,可向法院提起訴訟,由法院判決對方是否需要支付撫養費。第三十七條離婚後,一方撫養的子女,另一方應負擔必要的生活費和教育費的一部或全部,負擔費用的多少和期限的長短,由雙方協議;協議不成時,由人民法院判決。關...
-
員工挪用公款的起訴書
挪用公款的定義挪用公款是指國家工作人員,利用職務上的便利,挪用公款歸個人使用,進行非法活動的,或者挪用公款數額較大、進行營利活動的,或者挪用數額較大、超過3個月未還的行為。1、挪用公款客體要件本罪侵犯的客體,主要是公共財產的所有權,同時在一定程度上也侵犯了...
-
二手房網籤後還可以毀約嗎
二手房網籤後還可以毀約嗎民事主體在訂立及履行合同時,應當遵守誠實信用原則,以善意的方式履行其義務,不得弄虛作假和損害他人合法利益,自覺履行合同所規定的義務。如果簽訂了合同後毀約,將會承擔相應的違約責任。守約方可以依照合同約定要求違約方承擔違約責任;合同...