裝飾裝修合同糾紛起訴狀
裝飾裝修合同糾紛起訴狀
民事起訴狀
原告:陝西某裝飾工程有限公司。
地址:陝西省*市*路*大廈*座*室。
法定代表人:趙某某,職務:總經理。
聯繫電話:18**********.
第一被告:西安某二手車經銷有限公司。
地址:西安市*區*寨*莊*區*號。
法定代表人:宋某 ,職務:執行董事兼總經理
聯繫電話:02*-********,18*********。
第二被告:宋某,男,漢族,19**年*月*日出生,住西安市*區*小區*號樓*層*室,身份證號:61****************。
聯繫電話:13*********,13*********。
{子問題開始}訴訟請求:
1、請求判令兩被告向原告支付工程款1328936.7元及逾期利息66446.83元(暫計至2015年7月2日);
2、本案訴訟費用由兩被告全部承擔。
{子問題開始}事實與理由:
第二被告系第一被告股東兼法定代表人,2014年6月8日,因第一被告尚在設立之中,故第二被告與原告簽訂了一份《工程裝修承包合同》,合同中約定,原告承包*寨工業園車行即第一被告營業場所裝修工程。依據當時的工程設計圖紙計算的預算價爲1246781元,經優惠後的合同造價爲120萬元,如被告要求增加或減少工程項目,工程總造價相應增減;工人及材料進場一週內,被告支付合同總造價40%,工期過半,再支付合同總造價40%,工程完工7日內,付足到工程總造價的97%。若出現被告不能按期付工程進度款,供材料未按時到位或提出設計圖紙修改等情形之一,工期相應順延。合同簽訂後,原告按照約定於2014年6月9日正式進場施工,施工過程中,被告就工程設計圖紙進行了多次變更,工程於2014年8月20日竣工,第一被告也於2014年8月26日投入營業使用。該工程合同預算價爲120萬元,增項部分造價爲1135172.7元,減項部分價值爲106236元,工程決算總價爲2228936.7元。2014年6月14日至2014年8月20日,第一被告股東惠某某、方某某累計向原告支付工程進度款90萬元,合同期間被告並未按約定支付進度款,目前仍欠原告工程款1328936.7元。2014年10月,原告向被告直接送達了決算書,被告並未提出異議,原告於2015年6月5日再次向被告郵寄送達了工程總價決算書。原告多次找兩被告要求支付工程款,但兩被告均置之不理,不予支付。
基於以上事實,原告認爲,在第一被告設立期間,第二被告與原告爲建設營業場所而簽訂的《工程裝修承包合同》是雙方真實意思表示,該合同合法有效。被告拒不履行付款義務的行爲,屬於嚴重違約。爲維護原告的合法權益,依照相關法律之規定,依法提起訴訟,請求人民法院判如所述。
此致
西安市*區人民法院
具狀人:陝西某裝飾工程有限公司
年 月 日
-
青年就業創業見習協議書模板(適用於應屆大中專畢業生)
青年就業創業見習協議書模板(適用於應屆大中專畢業生)甲方:______________________________________________________________________(見習單位)乙方:______________________________________________________________________(見習人員)爲明確見習人員與見習單位...
-
友好合作合同範本
友好合作合同範本甲方:乙方:一、甲方向乙方提供汽車交易的電子商務平臺,保證交易系統的正常運行。二、乙方自願成爲《中國汽車網城》會員,在會員註冊後,即被認爲遵守國家有關規定和《中國汽車網城》章程有關規定。乙方保證準確提供自己的信息,注重信譽,竭誠爲用戶服務...
-
項目投資合作協議書範本通用版
項目投資合作協議書範本通用版甲方:___________________乙方:___________________身份證號碼:_____________身份證號碼:_____________聯繫電話:_______________聯繫電話:_______________以上雙方共同投資人(以下簡稱“共同投資人”)經友好協商一致,根據中華人民共和國...
-
網站開發合同書
網站開發合同書甲方:______________________乙方:______________________第一條開發內容受甲方委託,乙方承擔甲方網站的開發建設任務。爲了明確相互的權利義務關係,甲乙雙方本着誠實信用、平等自願的原則,經協商一致,簽訂本協議。開發維護內容:申請域名國際域名:______...