不鏽鋼工程承包合同範本怎麼寫?
不鏽鋼工程承包合同範本怎麼寫?
發包方:
承包方:
甲方將 工程於 年 月 日發包給乙方,採用包工包料方式進行施工,爲明確工程內容及雙方責任,本着互相協助及分工明確,互惠互利等原則,根據本工程具體情況特商定如下,共同遵守執行:
一、工程內容:
二、承包價格:
三、雙方責任:
1、甲方應爲乙方提供方便的施工電源、材料堆放庫房及場地。
2、甲方應爲乙方協調社區的施工負責人員及電工等相關人員。
3、甲方應在施工現場安排工程監理以便乙方精心施工並對乙方提供的材料把關後進行施工,雨雪天和變更工程應順延工期。
4、乙方應爲甲方精心施工保質保量。
5、乙方應愛護社區的公共設施及公共衛生,遵守社區的規章制度。
6、乙方在材料進入工地後經甲方驗收安置。
7、乙方施工人員應聽從甲方負責人的安排及指導否則有權停工。
四、工程質量及驗收:
工程應按國家頒佈的工程施工細則進行規範施工,按工期完工後待甲方驗收合格後三個工作日付清全部工程款,否則雙方將進入司法程序。
五、結款方法:
材料進場後付款 %,安裝後付款 %,驗收合格後付款 %,及 元整, %剩餘款項總體交工後三個工作日內全部結清,如不能按時付給工程材料款,乙方將無法正常施工並有權退離施工場地。
六、工程期限:
七、合同內未盡事宜達成共識後方可繼續施工,望甲乙雙方共守誠信以便工程順利進行及其愉快合作。
八、本合同一式三份,甲乙雙方各執一份,本合同自竣工後,甲方付清全部工程款自動失效。
甲方(發包方) 甲方法人:
乙方(承包方) 乙方負責人:
年 月 日
建築工程簽署不鏽鋼合同是很正常的事情,只要雙方擬好合同並嚴格按照合同要求內容履行自己的責任即可,雙方簽署合同時,簽字即生效,有一方違反合同內容都是違法的行爲,另一方可以起訴對方的,簽署合同也意味着約束對方的行爲,不得違法,雙方各得利益即可。
-
工程合同爭議處理的五種方式
律師解析:1、協商。雙方依靠自身力量,相互妥協和讓步,處理糾紛。該方法快捷簡便、心平氣和,但應以書面方式記載協商內容。2、和解。和解是指當事人因合同發生糾紛時可以再行協商,在尊重雙方利益的基礎上,就爭議的事項達成一致,從而處理糾紛的方式。3、調解。凋解是指...
-
工程合同判斷違約的依據有哪些
工程合同判斷違約的依據有以下幾點:1、標的質量的責任未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠...
-
分公司對外簽訂的施工合同備案如何進行?
一、分公司對外簽訂的施工合同備案如何進行施工合同備備案的流程包括以下幾項:1、網上申報。首先承包人登陸政府門戶網站,然後在建設工程合同備案管理信息系統進行合同備案網上申報,根據合同的具體性質、內容在對應的合同備案表中填寫相關信息,打印出帶條型碼的合...
-
裝飾工程施工合同糾紛打官司麻煩嗎?
律師解答:不麻煩。律師解析:1、裝飾工程施工合同糾紛打官司不麻煩。2、合同糾紛屬於一種常見的民事糾紛,因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。3、首先向人民法院提交起訴狀和相關證據材料,按照法院的通知時間參加庭審就可以了。4、如果有...