建築工程防水合同
建築工程法規2.66W
合同的訂立又稱締約,是合同雙方動態行爲和靜態協議的統一,它既包括締約各方在達成協議之前接觸和洽談的整個動態的過程,也包括雙方達成合意、確定合同的主要條款或者合同的條款之後所形成的協議。合同一般都是雙方的法律行爲,只有雙方當事人協商一致才能成立,也就是說訂立合同是一個動態的過程,不論以何種方式訂立協議都必須經過要約和承諾這兩個階段。
精選律師 · 講解實例
幫朋友問一下建築工程屋頂防水合同怎麼寫
你好,還可參照以下內容:甲方全稱:
乙 方:
甲方防水工程委託乙方使用防水材料進行防水處理,總造價 元, (1) 承包方式:由乙方包工包料,甲方負責質量驗收。 (2) 質量要求:乙方按防水規範組織施工,以屋面不滲水爲準。 (3) 施工期限: 從簽訂合同之日起 日內完工。 (4) 乙方進入現場應做到文明安全施工,工完料淨、場地清。 (5) 施工期間:甲乙雙方應做到團結協作、互相配合、甲方向乙方提供施工必要條件。 (6) 結算方法:經甲方驗收合格後,憑正式發票於 年底報賬付款。 (7) 保修辦法:免費保修期爲 年,自 年 月 日至 年 月 日,保修期內若發現屋面滲水,乙方應免費維修,乙方接到保修通知後,三天之內組織人力物力趕赴現場,乙方不得以任何理由推託。 (8) 本合同自簽定之日起具有法律意義。 (9) 本合同一式 份,雙方各執 份爲憑。 (10) 其它有關事項: 1.維修期間一切安全事故由乙方負責。
甲方全稱:(簽章)
乙方(簽章):
年月日:
-
承包個體建築工程合同怎麼寫
現如今,建築業一片欣欣向榮,包括現在與前景都是美好的,於是,越來越多的人投身建築。我們知道,建築工程都有施工合同,按理來說,一切按照施工合同進行就可以,但是,有時還是會出現糾紛。而其實,建築工程施工合同糾紛其實就和其他民事糾紛一樣,總體來說,就四種形式和解、調解、...
-
建築工程合同訴訟仲裁與仲裁
仲裁一般是當事人根據他們之間訂立的仲裁協議,自願將其爭議提交由非司法機構的仲裁員組成的仲裁庭進行裁判,並受該裁判約束的一種制度。仲裁活動和法院的審判活動一樣,關乎當事人的實體權益,是解決民事爭議的方式之一。仲裁機構通常是民間團體的性質,其受理案件的管...
-
辦理建築工程施工許可證所需材料
現如今,建築業一片欣欣向榮,包括現在與前景都是美好的,於是,越來越多的人投身建築。我們知道,建築工程都有施工合同,按理來說,一切按照施工合同進行就可以,但是,有時還是會出現糾紛。而其實,建築工程施工合同糾紛其實就和其他民事糾紛一樣,總體來說,就四種形式和解、調解、...
-
建築工程中的誤工費問題
人身權利是每個人最重要的權利之一,包括健康權、自由權等,這些權利都受到法律的保護,任何人都不能侵犯他人的人身權利。侵權行爲屬於一種對他人造成損失的違法行爲,而人身侵權就是對他人身體造成一定傷害的一種侵權行爲,我國對於人身侵權有相關的法律規定,對於造成人...