建設工程施工合同工期順延的情形有哪些
工期延誤的情形包括:
1、發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件。
2、發包人未能按約定的日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能夠正常進行。
3、工程師未按合同約定提供所需指令、批准等,致使施工不能夠正常進行。
4、工程設計變更和工程量增加。
5、一週內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時。
6、不可抗力。
7、專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。
【法律依據】
《民法典》
第八百零三條
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。
-
個人工程款不給怎麼起訴
一、個人工程款不給怎麼起訴1、通過電話和函件催收。經常給施工方公司去個電話,詢問工程款進度,並且注意做好錄音工作,防止對方鑽法律空子,提前保留證據,有備無患。必要時通過掛號信的方法給對方公司發催收函並留底,以阻斷時效。2、親自到對方公司上門催收。如果電話...
-
工程款優先權是什麼
工程款優先權是建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。發包人未按照約定支付價款的,承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的,除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外,承包人可以與發包人協議將該工程折價,也可以申請人民法...
-
建築方強行不給工程介紹費怎麼辦?
一、建築方強行不給工程介紹費怎麼辦可以依據雙方的約定,向法院起訴,要求對方支付相關款項。如果要想提前預防對方不給工程介紹費的行爲,可以參考以下建議:1、你可以與賣方籤一個代理協議,這筆錢的支出必須有相應的服務。你作爲代理人或中間人,提供了信息諮詢、市場...
-
甲方不給包工頭錢該怎麼辦
甲方(發包方或建設單位)已經與乙方(施工方或施工項目部)結清工程費用,而乙方卻不與其轉包的對象(包括包工頭)進行結算,對此,如果涉及農民工工資的,可以向勞動監察大隊投訴;即使是涉及工程款的,也可以請求行政主管部門介入進行調解。涉及農民工工資時,根據法律特別規定:農民工...